勘察合同详勘.doc

该【勘察合同详勘 】是由【zhilebei】上传分享，文档一共【7】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【勘察合同详勘 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。精选资料可修改编辑建设工程勘察合同(一)[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探]工程名称:南宁中心(地质详勘)工程地点:南宁市五象新区凯旋路合同编号:13KC251勘察证书等级:工程勘察综合类甲级(证书编号:200605-kj)发包人:广西地王房地产开发有限公司勘察人:广西华蓝岩土工程有限公司签订日期:2013年10月18日?精选资料可修改编辑发包人:广西地王房地产开发有限公司勘察人:广西华蓝岩土工程有限公司发包人委托勘察人承担南宁中心岩土工程详细勘察任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条:::、特征:、日期:/(内容)与技术要求:按国家和地方岩土工程有关勘察标准及设计要求进行,勘察成果满足施工图设计及施工要求。::预计钻孔126个,总进尺约6770米,如遇地层变化异常,则适当增加钻孔和钻孔深度,确保满足规范和设计要求。第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。 (复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 、建筑总平面布置图。 (包括详勘及初勘资料)及工程所需的坐标与标高资料。 (如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 ,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料捌份,发包人要求增加的份数另行收费。 第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式精选资料可修改编辑 ,现场勘察工作定于2013年10月20日开工,2013年11月18日现场完工,2013年11月28日前提交全部勘察成果资料。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 ,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期相应顺延。 ,合同暂定总价为玖拾捌万壹仟陆佰伍拾元(￥981,),最终造价按实际工程量进行结算。包干综合单价包含施工设备、劳务、管理、材料、临时工程、试验、保险、利润、税金、工程施工现场技术服务、安全文明施工增加费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等各项应有费用,包干综合单价在合同执行过程中是固定不变的,并不因劳务、材料、机械、运输、关税、汇率等价格的变化及政策性变动和其它任何理由予以调整。%且在收到勘察人的请款函之日起10个工作日内,发包人按合同暂定总价的40%支付进度款,计人民币叁拾玖万贰仟陆佰陆拾元(￥392,);勘察人在发包人付款之日起3个工作日内给发包人开具与支付款项等额的合法有效发票。如勘察人不请款,发包人不承担不付款或延迟付款的任何违约责任(下同);勘察人提交勘察成果资料并经双方核对确认勘察人实际完成工程量以及勘察人提交与余款等额的合法有效发票之日起10个工作日内,发包人付清全部勘察费。 第五条:发包人、勘察人责任 ,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。 ,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠等),并承担其费用。精选资料可修改编辑 ,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对发包人从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。 ,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人一起验收。 ,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量按合同单价支付勘察费。 、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费()(不可抗拒的自然灾害除外)。 、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。 。 、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的100%。,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。,其费用已含在包干单价中。,现场设备由勘察人负责看管并承担费用。,并根据相应水电单价支付水电费,勘察所需的水电费已包含在包干单价中。,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。。,承担其有关资料保密义务。除发包人的责任外,勘察人应对其现场工作人员及财产的安全负全责。,应随时注意观察勘察现场状况,遇到可能发生人身伤害或造成经济损失的状况时立即停止勘察并向发包人报告,同时应采取有效措施避免事件的发生或防止损害事件扩大,否则,发包人不承担任何赔偿责任。 第六条:、水电而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停工、窝工费(具体金额由双方届时协商),工期按实际工日相应顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。 ,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,双方互不承担违约责任;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付合同暂定总价的50%的勘察费;完成的工作量超过50%时,则按双方共同核定勘察人已完成的工作量支付勘察费。(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 (日期)提交勘察成果资料,每逾期一日,应减收勘察费千分之一。第七条:本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 第八条:本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,可向工程所在地人民法院精选资料可修改编辑起诉。 第九条:本合同自发包人、勘察人签字盖章后即生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。本合同一式肆份,发包人贰份、勘察人贰份。发包人名称:(盖章)勘察人名称:(盖章)法定代表人:(签章) 法定代表人:(签章)住所:南宁市金湖59号41楼住所:南宁市望州路北二里38号邮政编码:530028 邮政编码:530001电话:0771-5520808 电话:0771-3315838传真:0771-5592029 传真:0771-3330062 开户银行:建行南宁路桥支行 银行帐号:45001604263059666666开户名称:广西华蓝岩土工程有限公司精选资料可修改编辑THANKS!!!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学****课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载,资料仅供参考