简单土方合同范本（2篇）.doc

该【简单土方合同范本（2篇） 】是由【wxq362】上传分享，文档一共【13】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【简单土方合同范本（2篇） 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。.
简单土方合同范本
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况
:吉安市儿童医院
:吉安市城南
:本工程地下室土方挖运(包施工机械进出场费、路基箱费用、地下障碍物的破碎及外运费、施工道路,场内外菜地、坟墓、鱼塘、房屋拆除的建筑垃圾等清除、场内外和沿线道路保洁、文明施工、周边协调、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用)。
,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,乙方应无条件接受,不因此作为对合同单价和总价作出调整的理由。
:本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。
二、合同工期
。
:本工程于日开工,至____年____月____日完工,共个日历天。
,乙方须向甲方支付违约金,每延误一天违约金为本合同总价款的____%计算,按天累计。
,经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后,可考虑工期延长(如业主不同意工期延长,):
;
、修改而增加的工作量,使乙方工程进度无法按原计划进行;
。
,乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划,尽一切可能保证工期。
:
___人员伤亡由其所属单位负责,并承担费用;
、机械的损害及停工等损失由乙方承担;
。
三、合同造价
、质量等级和合同条款要求完成本合同第____条承包范围内的全部施工内容,本合同单价是综合包干单价,是不再计取任何费率,为完成本合同内容所发生的一切费用,一次包死不再调整的单价,工程量按现场实际测量数据结算。
:
:挖土方体积均以挖掘前的天然密实体积计算。
。
四、甲方责任
。
,工程进度情况汇报和每月的工程款的申请。
、要求。
。
、标高复核工作,甲方对乙方的尺寸、标高的复核并不免除乙方对最终工程质量的责任。
五、乙方责任
、职业健康和安全的法律、法规。
、扬尘对周围环境影响,应遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工,并承担对乙方职工的教育责任,实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求。
,施工人员到位后,按规定的要求进行施工。并随时接受业主、甲方、监理的检查。在施工过程中,乙方如违反规定或达不到规定标准的,甲方有权要求乙方返工,费用由乙方承担,但工期不予延长,并追究乙方的违约责任。同时有权终止合同,另行安排其他施工单位进行施工,所发生的实际费用及甲方的损失,甲方在乙方工程款中扣除,不够扣除的,甲方有权向乙方追索。
,由乙方负责,并应及时报告甲方提出事故处理方案,经业主、设计、监理、甲方等单位共同研究认可后,由乙方组织实施,并承担一切费用。
,乙方的管理人员和机械操作人员,必须持有效证件上岗,如因无证操作引起的事故,均由乙方负责;在项目尚未完成之前不得随意调动管理人员和施工操作人员,遇特殊情况须提前七天书面通知甲方并经甲方同意;如未经同意擅自撤离现场,视为乙方单方面终止合同,并由乙方承担法律责任。
,由于非法用工造成安全质量事故的,均由乙方承担与此相关的一切责任。
、法规和各项规章制度,严格遵守安全操作规程。针对本工程的特性,制定针对性的安全措施,确保工程施工的安全。
,还应在半小时内向甲方通报并以书面形式详细报告,一般事故应在____天内将详细书面情况上报给甲方。
,贯彻谁施工谁负责安全的原则,如发生工伤事故,甲方有协助紧急抢救的义务;对其善后处理由乙方对伤亡职工全面负责,所涉及的费用由乙方全面解决。
、设备、机械必须符合安全生产的标准及要求,必须向甲方报验后方可进场,在使用前须通过甲方的验收,在施工时严格执行安全操作规程和机械定期检修保养制度,并纳入甲方机械管理范围,如因乙方自备设施、设备、机械不良引起的事故,均由乙方负责。
六、履约保证金
履约保证金:在合同签订前,乙方需将履约保证金期限从本合同签订到乙方完成合同规定全部义务为止。
七、付款方法
,乙方完成伍万立方米的土方挖运后,甲方支付已完成工作量的____%工程款。
,经甲乙双方现场测量核对工程量无误后,剩余工程款____日内全部支付给乙方。
,乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解。乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予工程款的支付,并共同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况,乙方不得追究甲方责任,但乙方有义务会同甲方,共同向造成资金风险的业主进行催讨和索赔。
八、违约责任
,如发生此情况,属违约,甲方一经发现,有权单方面终止合同,按乙方完成工程量的____%进行结算退场。
,而乙方没有积极措施确保按合同工期完成,乙方应承担违约责任,违约金为本合同总价款的___%,且甲方有权单方面终止合同,乙方不得有议。
,造成工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金计算按本合同第二条执行。同时,甲方有权单方面终止合同,乙方承担违约责任。
、质量、安全、文明施工方面不能满足甲方要求时,甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿。
,属于违约,乙方应承担违约给甲方造成的损失。
九、其它条款
____本合同的未尽事项,必要时由甲、乙双方另订补充合同,经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
____本合同纠纷解决方式:甲、乙双方协商解决,双方协商不能达成一致,向合同签约地有管辖权的人民法院提出诉讼。
____本合同自双方法定代表或委托代理人签字后生效。
____本合同一式2份,双方各执____份。
简单土方合同范本(二)
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及行业有关法律、法规的要求,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并到现场查看,了解相关事宜后,就铜陵市狮子山经济开发区经五路与纬一路交叉口污水管道塌陷工程。工程事项协商一致,同意签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称:铜陵市狮子山经济开发区经五路与纬一路交叉口污水管道塌陷工程。
2、工程地点:狮子山经济开发区内
3、工程内容:塌陷处土方开挖,道路结构层破除和外运,D800管道铺设(暂定),填方和余土弃臵,50cmC25商砼浇筑(须有产品合格证和抗压强度报告),人行道拆除和铺设。(详见工程量清单)
4、承包方式:包工包料
5、现场施工条件:已具备进场条件
二、工程规模:见招标施工方案。
三、履约保证金
乙方必须在收到中标通知书三个工作日内按招标文件要求向甲方交纳履约保证金(人民币):伍仟元整(￥____元),逾期未交,甲方有权解除合同并没收其投标保证金。
四、合同工期
1、开工日期:
2、竣工日期:
3、本工程要求工期为可抗力因素引起的工期延误给予顺延外,其余一律不予顺延,否则,每延误一天处罚____元。
五、工程质量及其他要求
(1)质量标准:合格
(2)应符合现行给水排水管道工程施工及验收规范。
(3)安全防护、文明施工措施由乙方自行承担完成。
(4)违反以上规定,视为乙方违约,甲方有权单方面解除合同,没收履约保证金,更换施工队伍。
(5)乙方必须按投标书承诺的质量标准和工期竣工移交使用,验收质量合格及合同工期内竣工验收,返还质量及工期履约保证金。由于乙方的原因造成的工程质量不合格,必须予以返修直至合格,其返修工期视同合同工期,履约保证金在工程竣工验收合格后一个月内返还(无息)。
(6)工期超过乙方承诺天数的,甲方拒付工程款。
六、合同价款
工程中标价(人民币):肆万玖仟贰佰捌拾玖元肆角壹分(￥:____元)。,最终工程造价以区审计局审定金额为准。
七、合同款支付方式
1、本工程采用固定单价合同方式,即合同约定的工程价款中所包含的工程量清单项目的综合单价在约定条件及范围内是固定的,不予调整,工程量允许调整。
2、固定单价均包含成本、利润、税金、大型机械进退费和措施费用、材料费的涨跌等所有费用。
3、本工程在双方约定的方案范围内合同内容,以现场实际情况调整。如发生工程方案变更和现场签证按狮子山开发区管委会建设工程管理办法执行,现场签证人员为开发区规划办公室郝庆丰、董桂芬和开发区纪工委人员曹亮,监理单位人员共同参加现场计量签证。
4、工程款支付:本工程不设预付款,工程竣工并经验收合格,乙方必须按规范要求提交完整的竣工资料和结算资料。经区审计部门审计后付至审定金额的___%,余款竣工验收期满一年后付清(无息)。
3、本工程水源、电源由甲方协调,水费、电费乙方自付。
八、双方的权力和义务
1、甲方的权力和义务
(1)指派郝庆丰为甲方驻工地代表,负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收,办理方案变更、签证及验收手续。
(2)确定道路、线路、上下水道、地下光缆等的位臵。
(3)组织验收工作。
(4)负责施工现场与周边关系的协调工作。
(5)开工前提供施工现场的地下管线具体情况。
2、乙方的权力和义务
(1)指派要求组织施工,保质保量按期完成施工任务,处理由乙方负责的各项事宜。
(2)按施工安全规范规定,指定审定的安全防护方案。并在施工现场安全防护等措施,确保现场施工人员及第三者安全,负责现场设施和成品的保护工作,做好安全生产各项工作,并承担安全生产的法律和经济责任,如由于乙方施工造成安全及经济责任事故均与甲方无关。
(3)接受甲方监督和管理,服从安排,由于现场塌陷原因不明,乙方必须边探测边开挖,乙方须无条件接受甲方根据现场开挖情况临时调整的施工方案,同时做好施工范围内其他管线的保护工作。
(4)按国家现行的《给水排水管道工程施工及验收规范》进行施工,确保工程质量和合同工期。
(5)参加工程竣工验收,竣工验收合格后应按甲方要求及时办理竣工资料的移交,编制工程结算。
(6)乙方必须做到文明施工,及时清理洒落在道路上的泥土,如影响到开发区的文明创建将由开发区城管中队视具体情况给予经济处罚。
(7)乙方必须按甲方要求将土倒至指定位臵并予以平整。
九、工程变更、签证办法及验收
1、施工中方案变更时,甲方以书面变更形式发出,乙方应无条件配合甲方进行变更。乙方进行隐蔽工程施工须提前通知甲方代表,否则视为该项目工程量未发生。
2、设计变更、工程量签证必须严格按甲方要求执行,履行工程签证审批程序。
3、本工程要求严格按照施工程序和验收规范及有关要求整理资料,工程竣工并通过验收后____日内向招标人提供完整的竣工资料肆份(其中一份必须是原件);中标人未按照本要求提供竣工资料或资料不符合要求的,扣____%的工程决算总价作为抵押,直至符合要求为止。
十、组成合同的文件及优先解释顺序
合同文件应能互相解释、互为说明,其组成部分和解释顺序如下:
1、本合同条款。
2、招标文件、标准、规范及有关技术文件。
3、图纸。
十一、违约、索赔和争议
1、双方协调解决。
2、协调解决不成时,向工程所在地人民法院提起诉讼。
十二、其他
图纸:乙方原则上依据招标文件中施工方案施工。
十三、合同生效
合同订立时间:
合同订立地点:安徽铜陵狮子山经济开发区管委会。本合同双方约定:经双方签字盖章后生效。
十四、本合同未尽事宜,双方协商。