商品房预售合同书专业版精选合集.pdf

该【商品房预售合同书专业版精选合集 】是由【青山代下】上传分享，文档一共【6】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【商品房预售合同书专业版精选合集 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。:..商品房预售合同书专业版(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。出售方:****(甲方)地址:****电话:****购买方:****(乙方)姓名:****性别:****出生:****年****月****日国籍:****身份证号码:****地址:****电话:****本合同依据XX法律、《****土地管理条例》和《****商品房产管理规定》制定。第一条甲方经市府国土局批准,取得位于****市****用地面积****平方米的土地使用权。地块编号:****使用年期****年,自****年****月****日起至****年****月****日止。甲方在上述土地兴建楼宇,系定名为****,由甲方预售。其次条乙方自愿向甲方定购上述楼宇的第****幢****号(第****层)。建筑面积****平方米,土地面积/平方米、(其中:基底分摊****平方米、公用分摊****平方米、其他****平方米)。第三条甲方定于****年****月****日交付乙方使用。如遇下列特别缘由可延期交付使用,但不得超过****天:;;。上述缘由必需凭****市有关主管部门的证明文件为依据,方能延期交付使用。第四条甲乙双方同意上述订购之楼宇售价为:****单价****元/平方米,总金额币****千****百****十****万****千****百****十****元整(小写****万元)。付款方式:乙方按甲方指定收款银行:****;帐户名称:****;帐号:****分期(一次)付款(见附表一)。第五条乙方如未按本合同第四条规定的时间付款,甲方有权追索违约利息。如逾期****天以上,仍未付所欠款项和利息,甲方有权单方终止合同,将楼宇出售他人。第六条甲方如未按本合同第三条规定的日期交付给乙方使用,应按合同规定交付日其次天起计算付款利息,以补偿乙方的损失。第七条甲方出售的楼宇须经****市建筑质量检验部门验审合格、并负责保修半年,如质量不合格时,乙方有权提出退房,退房后甲方应将已付款项及全部利息在三十天内退回乙方。第八条甲乙双方在楼宇交付使用并付清楼款后,签订《房地产转让合同书》,经市:..政府主管部门办理转让登记手续,发给《房地产权证》,乙方才能获得房地产权。乙方在使用期间,有权享用与该楼宇有关连的公共通道、设施、活动场所。同时必需遵守XX法律、法令和社会道德,维护公共设施和公共利益。第九条乙方所购楼宇只作****使用,在使用期间不得擅自转变该楼宇结构和用途,如有损坏应自费修缮。乙方购置的楼宇所占用的土地,按有关土地管理规定缴纳土地使用费。第十条预售的楼宇,乙方不许转让、抵押,否则,违反市府有关规定,后果自负。第十一条后面的附表一、二均为本合同内容的组成部分。第十二条本合同自签订盖章之日起生效,如发生纠纷,双方应友好协商解决,不能解决时,应提请****市仲裁机关仲裁或****市中级人民法院房地产审判庭裁决。第十三条本合同正本一式四份,甲乙双方、公证机关、房地产权登记机关各一份。出售方(盖章):****购买方(盖章):****法定代表人(签字):****法定代表人(签字):********年**月**日****年**月**日附件附表一:****建筑期购楼分期付款:一、第一次付款自签约日起****日内付全部价款的****%;****币*********元。(小写:****万元)二、其次次付款自签约日起****日内付全部价款的****%;****币*********元。(小写:****万元)三、其余部分在移交房屋前一天付清****%;****币*********元。(小写:****万元)附表二:****本合同售价中已包括的主要项目(略)商品房预售合同书专业版(第二篇)合同书专业版商品房预售合同书摘要:本合同是根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,由买方与开发商之间就商品房预售事宜达成的协议。本合同包括正文和附件,双方应认真阅读并遵守相关条款。正文:(以下简称为“开发商”)所建商品房(以下简称为“房屋”)的法律依据。:..。、有效的身份证件和相关证明文件。、建筑面积、房屋结构、配套设施等,详见附件一。、用途规划、土地使用权等法律问题已经由双方详细了解并确认。,其中包括房屋本身价格和相关税费。。、质量要求及双方约定的标准进行设计、施工。、公共设施、园林景观等应按照相关规划及约定进行设计和建设。,并书面通知买方。,并将验收结果书面告知开发商。,则每逾期一天应向开发商支付相应的滞纳金。,则应向买方按照每逾期一天支付相应的违约金。第七章争议解决第七条争议解决:..,双方应通过友好协商解决。,任何一方可向有权的人民法院提起诉讼解决。,需提前书面通知对方,并支付相应的违约金。,应另行达成书面协议并按照约定的程序办理。第九章附则第九条本合同的附件包括但不限于房屋平面图、设计图纸、土地证书等,具体详见附件二。第十条本合同自双方签署之日起生效,并与附件具有同等法律效力。附件:附件一:房屋的基本情况(详细描述房屋的位置、建筑面积、结构、配套设施等)附件二:房屋相关证明文件(土地证书、设计图纸等)特此合同书正式生效。买方:开发商:签字:签字:日期:日期:商品房预售合同书专业版(第三篇)[您的姓名/律师事务所名称][联系方式][日期][乙方姓名/购房人姓名][乙方身份证号码][甲方姓名/房地产开发公司名称]:..[甲方地址]《商品房预售合同书专业版》根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲方与乙方就购买以下商品房的事宜达成如下合同::建筑面积:_____________使用用途:_____________房屋位置:_____________房号:_____________建筑结构::_____________(大写:_____________)乙方一次性付款金额:_____________(大写:_____________)乙方按揭贷款金额:_____________(大写:_____________):[示范:十五]日内办理商品房的相关产权证书手续,并通知乙方办理相关过户手续。。如乙方逾期未支付,将按照逾期付款条款约定的方式处理。。[示范:一年]内,如乙方发现房屋质量问题,应及时书面通知甲方,甲方有义务在合理时间内解决乙方的问题。第五条风险和责任承担:..,如自然灾害、政府法律、法规的变化等原因,双方应协商解决或根据相关法律法规处理。,如需变更合同内容,应书面协商并经双方签字确认后方可生效。,双方不得擅自解除本合同。,若发生争议,双方应友好协商解决。如协商无果,应提交到________仲裁委员会(或指定仲裁机构)仲裁。,按照相关法律法规执行。,甲方和乙方各执一份,具备同等法律效力。甲方(签字/公章):_________________乙方(签字/公章):_________________此合同自双方签字盖章之日起,生效。附件::乙方提供。。注意事项:。,以确保其合法性和有效性。此为示范合同范文,请根据实际情况进行修改完善。