2024年建筑木工合同8篇.docx

该【2024年建筑木工合同8篇 】是由【lajie】上传分享，文档一共【43】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024年建筑木工合同8篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2024年建筑木工合同8篇建筑木工合同篇1发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)依照中华人民共和国〈〈合同法〉〉〈〈建筑法〉〉、〈〈劳动法〉〉及其它有关法律法规,结合工程具体情况遵循平等、自愿、公平、公正、合作共赢、诚实信用原则,双方就本工程施工事项经多次协商达成一致,订立本合同,供双方共同遵照执行。一、工程概况1、劳务清包2、工程名称:原黄渠河工商所还建房3、工程地点:黄渠河4、结构形式:砖混结构5、计算规则、按建筑面积计算规范计算6、开工日期:7、竣工日期:8、质量标准:符合商品房验收规范二、工程承包范围1、模板工程:施工园范围内所有模板支护工程2、具体内容:①配合其它工种协同作业,文明施工、不允许出现暴办施工。②所需各种机械设备,周转材料(包括钉子、铁丝)由甲方负责。③工完场清:每一阶段工作完成及时整理剩余材料及垃圾掉落混凝土、保证施工面整洁。④余料归仓:从仓库借出所有物品、用后及时归还,否则按物品现价扣除工程款。⑤卫生问题:决不允许在本撞楼内大便,同时配合甲方搞好工地卫生情况。二、承包单价1、承包单价为:2、此单价包含工人、人工费、费、工伤费用、生活费等四、义务与责任1、甲方责任和义务①甲方保证现场三通一平:具备施工条件②提供施工技术交底和相关文件,负责建筑物主轴线定位③负责解决施工中出现疑难问题④按合同约定、按时结算、乙方劳务、工费及退还保证金⑤协调业主及地方周边关系,并承担相关费用⑥负责对乙方施工过程中安全教育,工程质量进行指导、验收2、乙方责任和义务①服从甲方管理和指挥,严格按照施工验收规范及有关技术要求,精心组织施工,提供本工程施工作业方案,科学安排计划,保证工期。②合理组建施工所需足够劳动力,并保证农忙节假日照常施工。③编制施工进度计划,作好工程成品保护工作,对施工人员进行三级安全教育,制订严格施工管理制度。④保证现场清洁文明,搞好现场文明施工,做到文明工地标准,承担自身原因造成的质量缺陷追工等费用,交保险金双方各50%。⑤分内责任、在保证自己正常施工情况下,配合各工种协同施工,控制整体施工质量。五、付款节点①每层结已完成工程量80%。②粉刷结束后付97%,剩余3%材料整理完成付清。③各节点验收合格后一星期内支付相应款项。④不能按时支付工程款、甲乙双方协商解决不能影响正常施工。六、罚金与奖励方式①以扣除保证金的形式执行,保证金不足时,以工程款形式扣除。②奖励形式有发包人承担且在当期工程中体现。七、协议成立与竣工本补充协议经双方代表签字并盖章后生效,双方承认该补充协议是《建筑工程施工合同》不可分割的补充与完善,与《建设工程施工合同》具有相同法律效力。八、未尽事宜、双方协议解决甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日建筑木工合同篇2甲方:乙方:为共同搞好的施工生产工作,顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的《建筑工程施工合同》,甲乙双方就该工程的木工部分工程量内容劳务承包(包括自负、低耗品、劳保用品)等事宜,经协商达成协议,签定本合同,供双方信守。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:4、工程承包方式为包工不包料。工程施工内容:图纸内所有木工工程量,按实际工程量结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,才能进行施工。5、双方商定本工程工期全部施工及安装项目。即自年月日起计。6、乙方签订合同前必须交付元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求,退还给乙方。7、承包范围及价格:范围:模板制作、模板安装、机具、铁丝、铁钉。价格:按模板展开实面积,每平方米26元(含基础)。二、甲方工作1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。2、对工程质量、进度进行监督检查,及时办理验收结算。3、甲方指派人员参与或监督工程施工,甲方所派人员的行为,甲方应予以承认。4、及时履行乙方的其他协助义务。三、乙方工作1、乙方派出专职工地分项班组长,负责合同的履行,按图纸的要求组织施工,保质、保量按期安成施工任务,解决乙方负责的各项事宜。2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定,对施工现场的防火安全负责。3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工,做好各项质量施工和检查。4、工程完工未移交甲方之前,负责对现场和施工成品进行保护。5、乙方必须无条件服从甲方管理安排四、关于工程款及结算的约定1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。2、主体封顶验收后,甲方支付乙方已完成工程量款的90%3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理;五、关于材料供应的约定1、本工程甲方施工的材料,应为符合设计要求的合格产品,分别在工程施工之日前三日之内,由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备,发生了质量问题和规格差异,对工程造成损失,由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。六、关于双方责任的约定1、甲方的责任:甲方原因影响工期相应延长,造成乙方损失,不能按时提供材料、设备;不能按期支付工程款,甲方承担相应的费用。2、乙方的责任:不能按照工期开工或中途无故停工,影响工期相应损失,由乙方承担。对竣工验收后,保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题,由乙方免费维修。乙方在施工过程中,违反操作常规,造***员伤害,责任由乙方全部负责。3、由于乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应以及时修复或赔偿。七、关于设计与施工及验收的约定1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。2、施工过程中,甲方提出变更设计、停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求,两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价(因停工等原因造成的材料浪费)等费用清单。3、隐蔽工程在隐蔽前,由乙方通知甲方到场验收,甲方两天内不验收,乙方可自检后隐蔽,并如实填写隐蔽记录,甲方应予以承认。八、奖赏和违约责任1、由于甲方原因,在施工当中导致延期或中途停工,除顺延工期外,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方应支付乙方1000元;甲方不按合同的约定预付工程款,每拖期一天,按付款金额的1%加付滞纳金。2、按甲方和乙方协定的施工进度计划,由于乙方原因,逾期完工,每逾期一天,乙方支付1000元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。九、合同份数本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。十、其它本合同经双方签字后生效,如有不尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成,双方同意向人民法院起诉。甲方:乙方:代表人:代表人:年月日年月日建筑木工合同篇3发包方:(以下简称甲方)承包方:(身份证号码:)(以下简称乙方)遵照平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就***小区标段模板工程劳务分包施工事项协商一致,订立本劳务工程分包合同。一、工程概况:1、工程名称:**小区*期工程****标2、工期要求:号楼,总工期不超过160天();、地下车库/地下室,总工期不超过60天。(从基础底板开始计工期)二、承包方式:1、本工程采取包工不包料方式承包。2、甲方根据施工进度适时配备以下机具及材料:塔吊、人货梯、门型架、模板(胶合板或木板散板)、方木、油托、步步紧、穿墙螺杆、螺母、扣件、山型卡。3、乙方必须自备以下材料、机具和工具:圆盘锯、手电锯及锯片、手锯、扳手、铁锤、吊砣、麻线、水平尺、水平胶管、卷尺、红蓝铅笔、墨斗、安全帽、安全带、电钻及钻头等上述第2点未提及的其它需用料具。三、承包范围:模板工程,地下车库基础至正负零,包括:基础、墙、柱(含砌体中的构造柱)、梁(含砌体中的构造梁)、板、楼梯、电梯井、走廊、阳台、栏板、压顶、腰线、雨篷、挑檐、水池、水箱、女儿墙、空调板、装饰物、装饰柱、装饰线、窗过梁、窗上下飘板、所有止水返梁和设计图纸要求现浇部位的模板工程施工,包括:人货梯基础、设备设施等所有现浇部位的模板工程施工。四、工作内容:1、熟悉施工图纸,布置操作地点,领退料具,班组自检并配合受检,整个施工现场内一切所需材料、设备在整个施工过程中的卸车和二次倒运(含人力运输、人力传递或机械配合运输,含超远距离运输及超高运输,含反复多次转运)。2、木模板的制作:完成制作模板的所有工序,包括:新模板(散板或胶合板)涂抹保护剂、选料、配料、划线、弹线、截料、砍边、平口对缝、拼模(含制作不规则模和圆形模)等工序。3、木模板的安装:完成安装模板的所有工序,包括:立模板、立支撑、安装穿墙螺杆、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、上螺栓、安木箍、钉卡子、吊正找平、填模板缝隙、清理木屑及模板内杂物、搭拆支模架子(含超高)等工序。4、木模板的拆除:拆除模板(含超高),并拆除回收支撑、门架、模板、方木、垫楞、上下顶托、步步紧、铁丝、螺栓、缝隙垫、穿墙螺杆、钢管、扣件等料具,将回收料具搬运到地面甲方指定地点分类堆放整齐。5、整个模板工程完成后,模板修理,拔除可用模板铁钉,扣件、卡具上油,并将材料搬运到地面甲方指定地点分类堆放整齐6、乙方应协助施工员及测量工定位放线。预留后浇带混凝土的模板制作、安装、拆除止水螺杆上的木垫块或塑料垫块,凿除包括止水螺杆的拆除,外墙对拉螺杆木块凿除,后浇带上钢丝网泡沫板安装及后浇带模板二次安装。7、捣制砼时派人跟班看模并随时加固,拆模后如有胀模砼或不对位凸砼要及时凿除,并按甲方要求特殊处理,拆模后要彻底清理砼碎渣、碎模、缝隙垫、铁钉等,建筑垃圾用水泥袋装好搬运至地面甲方指定地点堆放。8、除上述内容外,还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额模板工程应包含的其他工作内容。五、承包价格: