工程承包协议书格式 工程承包协议书质量进度奖罚 建筑工程承包合同书质量条款.docx

该【工程承包协议书格式 工程承包协议书质量进度奖罚 建筑工程承包合同书质量条款 】是由【阿拉丁】上传分享，文档一共【53】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【工程承包协议书格式 工程承包协议书质量进度奖罚 建筑工程承包合同书质量条款 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。1/72工程承包协议书格式工程承包协议书质量进度奖罚建筑工程承包合同书质量条款人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。相信许多人会觉得范文很难写?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。工程承包协议书格式工程承包协议书质量进度奖罚篇一乙方:依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,甲方将xxx土石方工程承包给乙方施工。为明确双方责任,确保完成任务,共同信守合约,经双方协商一致,特签定如下协议,以供双方共同遵守执行。工程名称:xxx工程地点:xxx工程内容:土方开挖,余土外运。一、工程承包范围:e区下沉广场土石方工程,包土方开挖及土方外运。二、协议价款及付款方式:1、单价:土方价25元每立方米(不含税)、其中包括(机械开挖、运输)。2、总造价:按实际开挖总方量乘每立方单价。2/723、付款方式:乙方在完成工程总量后并由甲方验收合格后,五个工作日内按结算后总金额的80%支付给承包人,余款一个月内付清。三、甲方的责任和义务。1、甲方有义务为承包方协调开挖场地的纠纷事宜,并有义务告知和搬移灰线内含灰线三米外设施(电缆、光缆、水管、煤气管等)。2、甲方应负责该工程的土方开挖放线工作。3、如施工过程中发现地下管线等未探明事宜,均由甲方负责解决。4、甲方应积极配合乙方现场的施工工作。5、甲方应及时对工程进行验收确认和计算工程量,并支付工程款。6、如在约定时间内进行验收,因天气或不可抗力的因素造成返工,均由甲方承担费用。7、地下水的降排由甲方负责安装水泵,乙方应协助抽水。四、乙方的责任和义务:1、乙方应按甲方放线和施工要求进行土方开挖,如违反要求造成超挖,甲方有权拒绝超挖部分验收。2、乙方有权利要求甲方处理影响施工(除承包方机械本身以外)不安全的因素。3、在工程结束后及时通知甲方进行验收。3/724、验收时,如发现乙方责任而造成的质量问题,需返工时,乙方在规定期限内完成,如乙方造成质量问题,则由乙方无偿返工。5、余土弃置场地均由乙方自行解决,甲方不承担任何责任及费用。6、乙方挖土和土方运输中所发生的矛盾纠纷及施工运土护路均由乙方自行解决和承担费用,乙方负责办理各有关单位所需的手续等单位的一切费用,甲方不承担任何责任和费用。7、乙方向甲人承诺按照合同约定进行施工、竣工并保证质量。五、施工安全:1、乙方应教育操作人员,严格要求遵守操作规程,做好安全生产工作,并遵守工地现场的有关规定及施工人员的安排。2、在施工期间,乙方注意安全,如万一发生大小工伤事故造成的损六、其它约定:1、施工方在施工时,请严格按照甲方要求的内容进行施工,有关事项需经甲方签字认可说明,经确认后发生差错,由施工方承担所有责任。2、合同签订后,如有单方面违约,全部责任将有违约方承担。任何一方如需要变更本合同或其它特殊要求,应双方共同协商一致后,别行签约补充合同。4/723、如有违约,违约方按工程造价总金额的5%付给另一方。七、争议解决:本合同执行中,如发生争议,双方应尽力进行友好协商解决,如协商不成,任何一方都可向有管辖的仲裁机构,进行仲裁或向法院提出申诉。八、合同附件及补充合同与本合同具有同等法律效力。九、本合同一式二份,双方签字后生效,甲乙双方各执一份。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日工程承包协议书格式工程承包协议书质量进度奖罚篇二发包人(全称):(以下简称甲方)承包人(全称):(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:工程项目一览表(附件1)6/72资金来源:财政补助资金及群众投劳筹资。二、合同工期开工日期:________年____月____日;竣工日期:________年____月____日;合同工期总日历天数____天。三、双方一般权利和义务1、发包人一般权利和义务(1)组织施工预算中“投劳折资”部分的投工投劳的兑现,协调好投工投劳与专业施工队伍的配合;(2)搞好土地占用、青苗补偿等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;(3)提供施工所需水、电线路,保证施工期间的需要;(4)提供施工场地道路的通道,满足施工运输的需要;(5)组织质量监督小组,负责对工程质量、进度、安全进行监督。2、承包人一般权利和义务(1)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定;(2)已竣工工程未交付发包人之前,承包人负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复;(3)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前要清理现场;(4)接受发包方质量监督小组、乡人民政府、水务部门工程技术人员对工程质量、进度、安全进行监督指导。7/72四、质量标准工程质量标准:合格。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。五、隐蔽工程和中间验收工程具备隐蔽条件的`中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前24小时以通知发包人验收。发包人组织质量监督小组,汇同乡人民政府负责人、水务部门工程技术人员及时进行验收。承包人准备验收记录,验收合格,各部门参加人员在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在发包人限定的时间内整改后重新验收。六、安全施工1、安全施工与检查承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。8/722、安全防护承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向发包人提出安全防护措施,经发包人认可后实施,防护措施费用由承包人承担。实施爆破作业,承包人应与爆破公司签订爆破作业合同,并提出相应的安全防护措施,经发包人认可后实施。七、合同价款与支付1、合同价款及调整工程实行固定单价承包(详见附件2),结算按工程实际计量结算。合同中没有约定的工程单价,结算时以审计认定单价结算。2、工程量的确认承包人应向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后组织质量监督小组核实已完工程量(以下称计量),承包人为计量提供便利条件并派人参加。对承包人超出设计范围和因承包人原因造成返工的工程量,发包人不予计量。3、工程款支付在确认计量结果后发包人应将计量结果提交到乡人民政府,由乡人民政府汇同水务、财政、审计部门核查计量结果,最后财政部门按确认的工程量向发包人拨付工程款。发包人在收到财政部门拨付的工程款后,7日内向承包人支付工程款。工程竣工验收后发包方支付承包方95%工程计量款,余下5%在保修期(一年)满后一次性支付。8/72八、材料供应发包人供应政府采购的材料设备,双方应当约定发包人供应材料设备的一览表,作为本合同附件(附件3)。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点。发包人在所供材料设备到货前24小时,通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点。承包人派人参加清点后由承包人妥善保管,因承包人原因发生丢失损坏,由承包人负责赔偿。九、竣工验收1、竣工验收工程具备竣工验收条件,发包人应及时组织乡人民政府、水务、财政等部门进行竣工验收。2、质量保修承包人应对工程质量进行保修,保修期为一年。承包人在保修期内承担质量保修责任。十、争议发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以向江油市人民法院起诉。十一、其他1、工程分包9/72承包人不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。2、合同解除发生承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,发包人有权解除合同。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算的效力。3、合同生效与终止合同在双方签字后生效。发包人承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止。4、合同份数本合同六份,由发包人保存四份,承包人保存二份。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日工程承包协议书格式工程承包协议书质量进度奖罚篇三甲方:_________乙方:_________甲乙双方经友好协商,根据工程实际情况,就锚杆成孔达成如下承包协议:一、承包范围10/72乙方根据甲方要求及设计图纸进行锚杆成孔施工,保证质量、按期完成甲方分配的成孔任务。二、承包单价1、第一排锚杆的`成孔按_________元/米计价,按实际完成工作量结算。2、第二、三排锚杆的成孔按_________元/米计价,按实际完成工作量结算。工程结算以实际发生工程量为准,单价不变,未尽事宜,双方协商解决。本协议一式四份,甲乙双方各执两份。甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________签订地点:_________签订地点:__________________年____月____日_________年____月____日工程承包协议书格式工程承包协议书质量进度奖罚篇四合同编号:20XX0XX甲方(全称):乙方(全称):按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,,经双方协商同意签订本协议。