天然气管道合同样板.docx

该【天然气管道合同样板 】是由【雨林书屋】上传分享，文档一共【7】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【天然气管道合同样板 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。有限公司天然气管道工程施工合同合同编号:委托方(甲方):有限公司承接方(乙方):燃气工程有限公司为明确甲乙双方责任,保障双方的权益,经甲乙双方友好磋商,在双方自发、同样基础上,根据《中华人民共和国合同法》、《城市燃气管理办法》、《城市燃气安全管规定》、《省燃气管理条例》、《市燃气管理办法》等法律、法例规定,根据建设工程的详细情况,签署合同。第一条工程概略工程名称:;工程地址:;乙方所负责施工的天然气设备配套工程内容包括如下:1)工程内容:主要包括委托设计院设计、工程监理、设计图纸里面的公司红线内(本次包含天然气热水锅炉、厨房用气,锅炉天然气顶峰小时用气量为h,。)燃气管道、燃气表、阀门和调压设备、报警器及报警箱的安装(材料乙供)及管道探伤、工程报建等,包设计、包施工、包材料、包安全、包质量,包报建、包查收。监理:双方约定按以下第(2)种方式执行;1)甲方负责邀请,监理费由甲方担当;2)乙方负责邀请,监理费包含在工程费中。报建查收:乙方办理天然气工程的监检报告手续。第二条工程进度(1)合同总工期共日历天,从动工日期起至完工日期止。动工日期:暂定2016年12月1日,最终以甲方现场书面通知进场并具备连续施工条件为准。连续施工条件是指:庭院管道具备安装条件即庭院场所平整、给水、排水、污水、电缆管道等安装完成;打眼、立管、挂表、表后管分项工序的施工能衔接有序进行;甲方为乙方协调提供堆放材料的场所。(2)完工日期:暂定2017年12月30日,最终以天然气管道工程经过双方内部查收合格并双方署名确认之日为完工日期。(3)竣工日期:工程经过质监部门查收并发放使用许可证之日为竣工日期。通气时间:暂定2018年1月30日,要求工程施工完成,经质监部门查收合格,庭院管网及用气设备具备通气条件并且不存在安全隐患。,本项工程总包干工程款为人民币￥:1800000(小写),元整(大写):该费用包括:设计、监理、材料费、燃气表、仪表检定费和质保期内维修费、管道探伤费、施工人工费和税金、监理费、报建费、质检等部门查收费。:1、合同判定日起甲方支付乙方工程材料备料预付款,为工程总价30%,即人民币(￥:元人民币,第1页,共6页大写:元整)给乙方做为工程订金。2、材料进场后七个工作日内甲方应支付乙方工程进度款30%,即人民币(￥:元人民币,大写:万肆仟元做为工程进度与报检进度款)3、工程尾款:管网工程达成,乙方提交经建设单位、监理单位工程量确认单及全额正规工程发票,乙方提供监检报告及工程竣工后七天内甲方支付35%工程尾款(￥元人民币,大写:元整)。4、竣工一年后7个工作日内支付工程工程质保金尾款5%,(￥元人民币,大写:元整)。5、乙方应在工程查收合格之日起15个工作日内向甲方提供竣工图纸资料两份。第四条工程材料、设备1、工程使用的材料、设备由乙方提供,材料、设备必须切合国家标准或行业标准。2、乙方所提供的管材、管件、调压设备、燃气表及阀门等材料、设备应根据图纸采买,并按有关规定提供质量合格证等有关证件。3、甲方如提出采用超过此标准的材料、设备,工程费将由双方磋商书面确认。第五条工程质量1、乙方应按照国家GB50028-93《城镇燃气设计规范》、GJJ33-89《城镇燃气输配工程施工查收规范》、GJJ94-2003《城镇燃气室内工程施工及查收规范》进行设计施工和查收,保证工程工期、质量和安全供气。2、本工程质量标准应为合格。质量标准的评定以现行国家、地方、行业或公司的质量查验评定标准为依据。第六条工程施工1、甲乙双方应指定专人进行设计定位与现场的施工协调解确认。甲方指定为甲方工程负责人,联系电话为,乙方指定_为乙方工程负责人,联系电话为_。一方如因特殊情况需要更改指定人员或联系电话的,应在24小时内通知对方。图纸交接、通知、会议纪要、内部查收等事项,必须经双方指定的人员署名确认。2、关于隐蔽工程,乙方应实时书面通知甲方或监理进行地点确认。预先没通知甲方或监理,乙方自行隐蔽者,甲方有权要求乙方开挖检查;若乙方通知甲方,但甲方人员在1日内未到现场检查视为同意乙方隐蔽,甲方要求开挖检查发生的费用由甲方担当。3、缓期动工(1)乙方因故不能按期动工,须在约定的动工日期3天以前,书面向甲方指定的工程代表提出缓期动工的原因和要求。甲方须在收到乙方有关要求后3天内做出版面回复,逾期未回复则视为同意乙方的延期动工要求,但完工日期不予顺延。第2页,共6页2)由于甲方原因要求缓期动工未获得乙方同意,或甲方将动工日期推迟,由甲方担当乙方因此造成的费用和损失,并相应顺延工期。4、施工过程中如碰到下列情况中一条或几条,乙方可顺延工期并相应顺延通气时间:1)按施工准备规定,业主方不能提供施工场所、水、电、障碍物未清,影响进场施工的;2)由于业主方原因更改计划或提出改正施工图或甲方提供的资料不准,致使设计方案改变或由施工无法进行的原因而影响进度的;3)甲方不按合同约定支付有关款项的;4)甲方的其余违约行为,致使乙方无法施工的;5)出现洪水、飓风、暴雨等不可抗力或政府行为的;6)合同中约定或甲方同意工期顺延的其余情况;7)查收时甲方许诺整改的项目在查收完成后没有实时进行整改的;8)通气前经乙方检查,确实存在安全隐患的情况(如楼栋主体内外装饰正在进行、管网旁路面正在施工且没有实时恢复等);乙方在上述情况发生后3天内,就延误的工期以书面形式向甲方递交书面通知。甲方在收到书面通知后3天内予以书面确认,逾期不确认也不提出建议,视为甲方同意顺延工期。如不可抗力或政府行为为持续性时,则在不可抗力或政府行为除去后3天内乙方以书面形式通知甲方。5、暂停施工甲方在必要时能够书面要求乙方暂停施工,但须在书面提出暂停施工要求后24小时内提出版面办理建议,乙方按甲方的暂停要求停止施工,妥善保护已完工程,实施甲方的办理建议后向其提出版面复工要求,经书面同意后持续施工。甲方未在约准时间内提出版面办理建议,或在乙方提出复工要求后24小时未予书面回复,乙方可自行复工。第七条安全施工1、乙方成立HSE管理体系和完善安全生产责任制度,防止生产责任事故发生;2、出现燃气事故时,乙方应采取各样应急举措进行救援,尽量减少事故对用户和社会民众的影响,同时乙方按照国家有关安全管理规定向有关主管部门报告;3、乙方加强燃气设备安全巡检,除去安全隐患,对危及燃气设备安全的行为实时遏止,并报告有关主管部门,同时进行宣传,教育、解释,劝阻和书面见告违犯规定的单位或个人,责令限时进行整改。对逾期不改的,书面向甲方或行政执法部门报告。甲方接到乙方的报告后,应实时协调执法部门予以查处。4、乙方按国家劳动防备用品采用规定,为施工人员配发劳动防备用具,并正确穿着;危险作业执行的《危险作业许可管理制度》逐级上报审批,并监察实施;全面推行文明施工,精益求精工艺,节俭资源和能源,尽量减少“三废”排放数量,把对环境的影响减少到最低限度。5、甲乙双方对事故责任有争议时,应按照有关主管部门的认定办理。第八条双方职责(一)甲方职责1、应按照合同约定实时付款2、甲方应付和乙方共同确认的管位,挂表地点负责,并实时在双方确认的方案图上署名认可。负责协调施工现场上的各施工公司相互交错作业关系,实时办理有关问题,保证乙方在施工过程中不第3页,共6页向同现场其他施工队和任何人员支付任何费用,以保证按期完工。3、组织乙方和设计单位进行图纸会审,进行设计交底,判定施工图估算,做好各方签署的会审交底纪要,分送有关单位,会议纪要作为施工的补充依据,甲乙双方应书面署名并不得私自改正。甲方未执行以上各项义务,致使工期延误或给乙方造成损失的,甲方补偿乙方有关损失,并相应顺延工期。(二)乙方职责1、应按照政府及行业有关规定进行设计施工和查收,保证工程工期、质量和安全供气。2、应该按照本合同约定的动工日期动工3、乙方在动工前应负责编制安装施工方案,安排施工总进度计划,准备施工工具,储备材料,做好一切施工准备。4、应仔细按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、燃气工程监理依据合同发出的指令施工,随时接受甲方、燃气工程监理的检查、查验、为检查、查验提供便利条件,并根据要求向甲方及燃气工程监理提供与工程质量有关的技术资料、工程质量达不到约定标准的部分,乙方应按甲方、燃气工程监理的要求整改、折除和从头施工,直到切合约定标准,由乙方担当拆掉,整改和从头施工的费用,工期不予顺延。因甲方或其他非乙方原因发生的追加费用由甲方担当。5、应做好施工现场的恢复及施工现场所下管线和周边建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)及临街交通要道、人行道的保护,提出保护方案,报甲方和有关部门同意。有关费用乙方担当,若因乙方防备不力而发惹祸故,则一切责任由乙方负责。6、乙方应恪守工程建设安全生产有关管理规定,严格组织安装施工,采取必要的安全防备举措,除去事故隐患。7、工程达成后,因乙方原因惹起的清理工作要做到工完场清。8、已竣工工程在交托甲方以前,由乙方负责保护工作,保护不善发生破坏,乙方自费予以修复。修复工作应达到查收合格,如查收工作达不到查收标准,相应修复费用由乙方担当,甲方提早使用或私自动用后发生破坏或其他问题,由甲方担当责任。9、乙方自行负责缴纳水电费。第九条工程查收1、乙方施工完成、具备查收条件后,乙方通知甲方进行内部查收。乙方自行通知有关单位查收,并自行办理查收事宜。2、甲方及甲方的管理单位或监理单位不能准时进行查收,甲方或监理单位应在查收前24小时以书面形式向乙方提出缓期要求,缓期不能超过48小时,监理未能按在查收24小时提出缓期要求或不进行查收,乙方自行组织查收,监理应承认查收纪录。第十条竣工结算及其支付1、在经过工程竣工查收并办理工程交接手续后,甲乙双方进行工程结算,双方在结算书上署名确认。2、甲乙双方工程竣工结算后_7__日内,甲方付清工程结算款。3、甲方违犯有关规定或约定未实时办理竣工结算,或由于甲方原因未准时支付工程款,甲方应担当违约责任。第十一条保修条款1、乙方为工程提供壹年的保修服务,保修期为工程竣工查收后一年内。保修范围:由乙方承建施工市政管网、庭院管道、户内管道;由乙方提供并负责施工安装的燃气管网隶属设备。保修期满后,推行有偿设备维修和抢修。2、保修期外的保修范围外的维修和抢修双方磋商收费。3、一般的工程质量维修乙方应在三个工作日内达成,紧迫的事故应实时办理抢修。第4页,共6页第十二条违约责任1、甲方应按照本协议之约定向乙方支付工程费,逾期付款的部分按照每天千分之三的比率向乙方支付滞纳金。2、除第七条第4款的原因外,因乙方原因不能按照本合同约定期限完工,应按照已收取款项每天千分之三的比率向甲方支付滞纳金。3、因不可抗力因素所致使的费用由双方按以下方法分别担当:1)甲方、乙方人员伤亡由其所在单位负责,并担当相应费用;2)乙方的施工机械设备破坏及停工损失,由乙方担当;3)停工期间,乙方应监理要求留在施工场所的必要的管理人员及捍卫人员的费用由乙方自行承担;(4)因合同一方迟延执行合同后发生不可抗力的,不能免去迟延执行方的相应责任。4、乙方在施工过程中,甲方应积极配合,保证工程按期完工;如果由于甲方原因致使乙方工程进展迟缓或停工,甲方应按照乙方现场施工人员数量补偿人工费,标准为200元/人/日。如果停工责任在乙方的,由乙方担当发生的费用。第十四条合同的更改与排除1、甲乙双方如需要改正本合同条款,应该经双方磋商一致并签署补充协议,补充协议与本合同具有同样法律效力。2、甲乙双方磋商一致,能够排除合同。一方提出要求排除合同时,应以书面形式通知对方,并在发出通知前7天见告对方,并担当相应责任。3、合同排除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场所。甲方应为乙方的撤出提供必要条件。4、任何一方无正当原因违约终止合同的,除向守约方补偿因此给守约方造成的损失外,还需向守约方支付相当于合同总价款金额的20%的违约金。5、不论因何原因终止合同,关于乙方已完工程和已购材料、设备,甲乙双方及监理应共同确认、计价,甲方应将确认后的上述款项支付给乙方。如经确认乙方需向甲方支付补偿的,上述款项可抵扣补偿款项。第十五条争议的解决1、在执行本合同过程中,双方如发生争议,应友好磋商解决,磋商不可,可依法向英德市有管辖权的人民法院提请诉讼判决。2、发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应持续执行合同,保持施工连续,保护已达成的工第5页,共6页程:1)单方违约致使合同确已无法执行,双方协议停工施工;2)经双方协议同意停止施工;3)政府或司法部门要求停止施工。第十六条附则1、本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份,经双方署名盖印后生效。2、除正常质量保修外,甲乙双方执行本合同的全部义务,在乙方向甲方移交竣工工程后,本合同即告终止。3、乙方需提供其有效营业执照复印件(加盖公章)1份给甲方,作为本合同的附件。4、合同附件属于本合同内容的一部分,合同附件与本合同拥有同样法律效应。(以下无下文)甲方:乙方:(盖印)(盖印)地址:法定代表人:授权代表:电话:传真:开户银行:银行账户:时间:年月日第6页,共地址:法定代表人:授权代表:电话:开户名:开户银行:银行账户:时间:年月6页日您好,欢迎您阅读我的文章,本WOR文档可编辑改正,也能够直接打印。阅读过后,希望您提出保贵的建议或建议。阅读和学****是一种特别好的****惯,坚持下去,让我们共同进步。第7页,共6页