隔墙工程—招标文件.pdf

该【隔墙工程—招标文件 】是由【青山代下】上传分享，文档一共【19】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【隔墙工程—招标文件 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。:..商务竞争性谈判工程名称:招标人(盖章):法定代表人(签章):招标代理机构(盖章):法定代表人(签章):日期:年月日:..录二、投标须知(一)总则(二)招标文件(三)投标文件的编制(四)工程量清单及控制价编制(五)投标报价规定(六)工程量调整和确认的方法三、竞争性谈判程序和办法四、谈判纪律五、合同条款(一)工程工期(二)质量与验收(三)合同价款与支付(四)关于结算审核(五)材料设备供应(六)违约、索赔和争议(七)保修(八)其他六、工程建设标准七、图纸八、各种文件格式(一)法定代表人身份证明书(二)投标文件签署授权委托书(三)投标函(四)工程报价表1:..项号内容说明与要求1工程名称及标段划分(一个标段)2建设地点3承包方式包工包料4质量标准合格本工程为框架结构,装饰工程包括轻钢龙骨隔断,5招标范围加气块隔墙等。年月日计划开工(以开工令为准),6工期要求年月日计划竣工施工总工期:日历天7资金来源自筹资金投标人:建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资投标人和项目经理资8质的法人或其他组织。质等级要求项目负责人:注册建造师(建筑工程专业)9资格审查方式资格后审10工程计价方式工程量清单计价11投标有效期为:日历天(从投标截止之日算起)招标人:招标、招标代理机构联地址:12系人电话、联系地址联系人:联系电话:2:..地址:联系人:电话:自行踏勘现场13踏勘现场及招标答疑不集中组织答疑,有疑问请将书面文件于年月日时前发至邮箱14工程类别建筑工程15投标文件份数一份正本,二份副本投标文件提交地点时间:年月日时分16及截止时间地点:17开标时间及地点18评标方法投标人提供的履约担保金额为(合同价款的/%或/万元)19履约担保金额招标人提供的支付担保金额为(合同价款的/%或/万元)3:..(一)总则、工程概况:本工程为框架结构,装饰工程包括轻钢龙骨隔断,加气块隔墙等。2、本招标工程项目按照本招标文件竞争性谈判方法最终报价为最低合理价且承诺招标文件有关约定的投标人为中标人候选人。本次竞争性谈判,价格是重要因素,但并非是唯一因素。3、,通过资格后审。。4、踏勘现场:自行踏勘5、。,图纸押金为/元。(二)招标文件6、,招标人或其委托代理公司在招标期间发出的澄清、答疑或补充等有效函件,以及工程量清单。、包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等,本招标文件不再对上述情况进行描述。、格式、条款和规范要求等,投标人的投标文件应当按招标文件要求提交全部资料。7、招标文件的澄清4:..若有疑问需要澄清,均应在投标截止时间3天之前按投标须知中的联系地址以书面形式(包括电报、电传、传真)向招标单位或招标代理机构提出。招标单位或招标代理机构将于投标截止时间3天前以书面形式予以澄清,将书面澄清文件寄送至所有投标单位。8、,招标单位或招标代理机构可能会以补充通知或在解答投标单位要求澄清的问题时对招标文件进行修改。,投标单位在收到该通知后应立即以书面的形式予以确认。补充通知作为招标文件的组成部分,对投标单位起同等约束作用。,有充分的时间对招标文件补充通知内容进行研究考虑,招标单位可以酌情推迟投标截止时间,具体时间将在补充通知中写明。9、。,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。10、投标文件的组成主要包括下列内容:;;;(2023年月至2023年月);:..工程量清单报价汇总表及分部分项工程量清单计价表等投标人提交的投标文件必须包括本文件投标须知第10条规定的全部约定承诺和其它全部内容,格式按本文件规定。注:资格后审具体要求及注意事项详见资格后审文件要求。11、。“正本”和“副本”装一袋,并在密封袋的封口处必须加盖投标单位公章和单位法定代表人或法定代表人委托人签章。:;:(1)工程名称:(2)年月日时分开标,此时间以前不得开封。12、投标文件的有效性开标时,投标文件出现下列情形之一的,应当作为无效投标文件,不得进入评标:;;。13、投标文件的补充、,在规定的投标截止时间之前,可以书面形式补充修改已提交的投标文件,并以书面形式通知投标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。、修改,应按本须知第12条有关规定密封,并在密封袋上清楚标明(补充、修改)。,投标人不得补充、修改投标文件。,投标人不得撤回其投标文件,否则其投标保证金将被没收。6:..:本工程采用工程量清单计价、报价及编制标底。设计单位编制的施工图和提供的工程量清单是编制报价及标底的依据。材料价格按照2023年6月份江阴市信息指导价计算,无信息指导价按照市场价,桩的价格包含桩尖、人工单价按苏建价函【2023】63文件执行。标底编制执行中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)、《江苏省安装工程计价定额》(2014版)《江苏省建设工程费用定额》(2014版)、苏建价【2016】154号文件、建办标函【2019】193号文、省住建(2018)24号文、苏建函价【2019】178号文以及其它相关文件。省市有关文件、国家相关法律、法规。:、规费、税金为不可竞争费,取费标准如下表。%%现场安标化工地增加分部分项综合费用+单0%0%一全文明费价措施项目综合费用-%%增加费二工程按质论价费0%0%%%分部分项综合费用+%%三规费施项目合计+其他项目环境保护税0%%合计-%%7:..分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目税金9%9%合计+[1]-参数甲供材料费/(五)投标报价规定投标人的报价应考虑施工期内的市场风险,相应的措施及保护工作,二次搬运等均应包括在相应的清单报价中。(六)工程量调整和确认的方法工程量调整方法:工程量按实调整,以审定为准。由承包方按分部分项工程上报工程量完成报表,经建设方、监理、跟踪审计单位共同签证确认,隐蔽工程应实时上报签证,其它形式一律无效。以图纸及规定、规范为基础,图纸范围以外的内容另行现场签证。1、竞争性谈判小组,由3人组成。2、组长宣布谈判纪律和注意事项。3、投标单位出示法定代表人身份证明书或法人代表授权委托书(并提供身份证)4、审查投标文件的有效性:未按本文件投标须知之第10、12条规定的投标文件视为无效。5、按签到顺序确定投标人竞谈次序。6、招标人代表启封(按投标人谈判顺序分别启封)。7、商务竞争性谈判。谈判方法:由谈判组按竞谈次序分别进行封闭式谈判,并专人记录,谈判记录由投标人法人代表或其授权委托人签字承诺。8、谈判小组对投标单位的投标书进行综合评定。9、谈判组成员填个人最终意见表。10、组长汇总各谈判成员意见表。11、以简单系数确定中标候选人或直接确定中标人。12、组长宣布中标候选人。8:..、严守纪律、注意保密、不得泄露评审及谈判过程中有关的信息。2、不得迟到,不得缺席。3、评委成员在评审中要坚持客观、公正,不得袒护竞标单位的任何一方。4、评委成员在评审、定标工作中,必须按照采购文件和规定的评审标准进行评审。5、评委成员遇有本单位或其亲属参加竞标时,该评委成员应申请回避。6、评委成员要团结协作,互相尊重,共同努力,确保评审工作的有序开展。7、评委成员如有违反上述纪律之一者,即取消评委成员资格。五、合同条款本工程合同参照住房城乡建设部、工商总局2017年10月1日执行的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201)。(一)工程工期1、工程工期:本工程招标工期为天。2、工期奖罚办法:本工程提前竣工不奖,未按承诺工期完成的,每延误一天罚结算价的万分之二,最多不超过结算价的2%。(二)质量与验收3、工程质量:。。4、质量奖罚办法:,验收不合格除整改达至要求的质量等级外,并按同等级质量要求奖励金额罚款,由此增加的工期和费用由承包方负责。9:..、合同价款及调整::。本合同价款中包括的风险范围:a:施工方案措施风险;b:由承包方原因引起的开工日期调整;c:由承包方原因引起地方矛盾引起的窝工、停工风险;d:材按照2023年6月份江阴市信息指导价计算,无信息指导价按照市场价,由发承包双方在合同中明确。风险费用的计算方法:承包人投标时充分考虑风险范围并计算风险费用计入投标报价,工程实施条件和工程实施环境未发生《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中“”条款规定时,中标后不作调整。风险范围以外合同价款调整方法:设计单位确认并出具相应变更的方可调整按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中“”、“”、“”条款执行。结算时如发现投标时有严重不平衡报价的,结算调整执行澄建工(2009)5号文中关于不平衡报价的结算调整规定。“”若发包人认为由于承包人的原因造成额外损失,发包人应在确认引起索赔的事件后,按合同约定向承包人发出索赔通知。承包人在收到发包人索赔通知后并在合同约定时间内,未向发包人作出答复,视为该项索赔已经认可。“”因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更,造成增加新的工程量清单项目,其对应的综合单价按下列方法确定:1、合同中已有适用的综合单价,按合同中已有的综合单价确定;2、合同中有类似的综合单价,参照类似的综合单价确定;3、合同中没有适用或类似的综合单价,由承包人提出综合单价,经发包人确认后执行。10:..”工程价款调整报告应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出,经对方确认后调整合同价款。受益方未在合同约定时间内提出工程价款调整报告的,视为不涉及合同价款的调整。收到工程价款调整报告的一方应在合同约定时间内确认或提出协商意见,否则,视为工程价款调整报告已经确认。其他约定另行约定。6、工程预付款及工程款(进度款)支付:开工前预付20%,工程完工后付至总结算价款的80%,竣工验收合格后支付至总结算价款的95%,剩余5%质量保证金自本项目工程整体验收完成(自验收合格之日起算)且保修期内无任何质量问题,保修期满后15日内无息支付。(四)关于结算审核7、工程量按本文件二、(六)之16条规定确定,综合单价按承包人投标书报价作为工程结算的依据。(五)材料设备供应8、材料设备供应:本工程材料全部乙供,进场材料必须附有出厂合格证、质量保证书和检验资料,并报监理工程师查验,业主有权抽样检验,不合格的材料清出场地,一切费用施工方自理。(六)违约、索赔和争议9、双方约定的承包人其他违约责任:10、争议双方约定,在履行合同过程中产生争议时:①请有关主管部门调解;11:..仲裁方式解决,并约定向无锡仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。11、,对本工程进行保修。、保修金额和支付方法将在合同协议条款中明确。(八)其他12、工程分包本工程承包人不得在进行分包或转包。13、:按相关规定14、其他六、工程建设标准1、依据设计文件的要求,本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。2、对施工工艺有特殊要求的,按设计图纸及监理要求。七、图纸图纸清单:/12:..目录一、法定代表人身份证明书二、投标文件签署授权委托书三、投标函四、工程报价表五、其他资料13:..单位名称:单位性质:地址:成立时间:年月日经营期限:姓名:性别:年龄:职务:系(投标人单位名称)的法定代表人。特此证明。投标人:(盖公章)日期:年月日14:..本授权委托书声明:我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人,现授权委托(单位名称)的(姓名)为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人,我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。代理人无转委托权,特此委托。代理人:(签字)性别:年龄:_______身份证号码:职务:_______投标人:(盖章)法定代表人:(签字或盖章)授权委托日期:年月日:..标函致:1、根据你方的工程招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后,我方愿以人民币(大写)元,(RMB￥元)的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如有时)及有关附件,并予以响应招标文件中的实质性内容。3、一旦中标,我方承诺工程质量达到标准。4、一旦我方中标,我方承诺按合同协议书中规定的工期日历天内完成并移交全部工程。5、中标后,我方承诺按照本工程招标文件第五条合同条款之6条规定的工程进度款支付办法进行工程进度款支付。6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第12条规定的投标有效期内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。7、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。8、我方将派作为本工程项目经理,并按照《江苏省建筑施工企业项目经理动态管理办法》执行押证制度。投标人:(盖章)单位地址:法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)邮政编码:电话:传真:开户银行名称:开户银行账号:开户银行地址:开户银行电话:日期:_____年____月____日16:..工程名称:建筑面积:m2工程A报价工程暂定价工程B报价工程报价工程最终报价工期其他承诺质量项目经理投标人:(盖章)法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)日期:年月日17:..1、企业营业执照(副本);2、企业资质证书(副本);3、项目负责人证书;4、授权委托人及项目负责人社保证明(年月至年月)18