房地产管理住宅室内装饰装修施工合同.docx

该【房地产管理住宅室内装饰装修施工合同 】是由【书生教育】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【房地产管理住宅室内装饰装修施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。优选文档优选文档肆肀肈蒀芃膅莅膆羇蒁蚀羈袂膈芅1优选文档住处室内装修装修施工合同发包人:承包人:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住处室内装修装修管理方法》及其他有关法律、行政法规的规定,依照相同、自觉、公正和诚实信用的原则,结合本装修装修工程施工详细情况,双方协商完成以下协议。::房屋间数室厅;总建筑面积平方米。(应按照《房屋销售合同》填写)::双方约定采用以下第种承包方式:1)承包人包工包所有资料;2)承包人包工包部分资料;3)承包人包工、发包人包料。:年月日竣工日期:年月日总日历工期(包括法定节假日):(以双方确认的工程报价单为准)金额(人民币大写):￥:。(1)采用固定价格。固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括1优选文档优选文档肆肀肈蒀芃膅莅膆羇蒁蚀羈袂膈芅15优选文档2)采用可调价格,依照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。3),发包人向承包人预付工程款%即人民币(大写)预付款扣回的时间、比率:(进度款)支付1)工程款支付方式:2)工程款支付金额和时间:工程改正调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方未完成延期付款协议,致使施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人担当违约责任。第3条施工图纸双方约定施工图纸采用以下第种方式供应:1)发包人自行供应施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。2)由承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(开支包括在合同价款内)。,负责合同履行。对工程质量、进度、资料进场进行督查检查,办理查收、改正、登记手续和其他事宜。,负责向物业也许房屋管理机构办理申报登记,并应当与物业管理单位签订装修装修管理服务协议,主动接受督查管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设施管线(水、电、暖气、煤气管道),负责到有关部门办理审批手续。、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的街坊关系。。对房屋中所滞留的家具、陈设等采用保护措施。,并向承包人进行现场交底。,如无能力办理也可委托承包人办理,担当相应的开支。,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。,做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工查收,编制工程结算。,降低施工噪音,减少环境污染。办理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设施管线。,负责对现场的所有设施和工程成品进行保护。,竣工前做好卫生打扫和办理工作。,有质量检验合格证明和有中文表记的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令裁汰的建筑装修装修资料和设施。、设施发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方担当。、设施应依照设计、规范和样品要求采买工程需要的资料,如不切合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。,应切合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,致使发生安全或火灾事故,发包人应担当由此产生的所有经济损失。,要严格遵守施工安全操作规程,依照规定采用必要的安全防范和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住处及优选文档优选文档肆肀肈蒀芃膅莅膆羇蒁蚀羈袂膈芅5优选文档3优选文档优选文档肆肀肈蒀芃膅莅膆羇蒁蚀羈袂膈芅15优选文档财产的安全。,致使发生安全或火灾事故,应担当由此惹起的所有经济损失。(合格)、作法说明、设计改正及国家拟订的现行装修装修施工及查收规范为质量评定查收标准。。发包人禁止时参加隐蔽工程和中间查收,承包人可自行查收,发包人应予认同。,承包人应通知发包人查收,发包人自接到查收通知两日内应组织查收,并办理查收和移交手续。,承包人负责采买装修装修资料及设施的,应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。,双方均应及时办理改正洽商签证,方能进行该项目施工并以此为依照相应改正价款及工期。,必定经发包人批准。,承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告,办理竣工结算。发包人接到竣薪水料后三日内如未有异议,即视为赞同。,双方签字,三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当原因不办理结算,应担当违约责任。,承包人应当出具住处室内装修装修质量保修书(详见附件9)。,应担当违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖优选文档优选文档肆肀肈蒀芃膅莅膆羇蒁蚀羈袂膈芅7优选文档4优选文档优选文档肆肀肈蒀芃膅莅膆羇蒁蚀羈袂膈芅15优选文档期一天,按付款额的%支付滞纳金。,每延缓一天,承包人支付发包人元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的%。、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。,承包人擅自拆改原建筑物结构或设施管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并担当损失。,造成空气污染超标的,应依法担当赔偿责任。,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。,合同无法连续履行时,应通知对方,办理合同停止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。:,由双方协商解决,协商不能够的,按以下第种方式解决:(一)提交大连仲裁委员会仲裁;(二)依法向工程所在地人民法院起诉。::,拥有相同效力,由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数:优选文档优选文档肆肀肈蒀芃膅莅膆羇蒁蚀羈袂膈芅9优选文档5优选文档优选文档肆肀肈蒀芃膅莅膆羇蒁蚀羈袂膈芅15优选文档第18条合同备案、、鉴证:(现场签字)发包方:身份证号:承包方:身份证号:第19条其他约定优选文档优选文档肆肀肈蒀芃膅莅膆羇蒁蚀羈袂膈芅11优选文档6优选文档优选文档肆肀肈蒀芃膅莅膆羇蒁蚀羈袂膈芅15优选文档附件1-1:住处室内装修装修工程施工项目确认表(一)序施工项目居室1居室2居室3居室4厨房卫生间1卫生间2天台号门厅㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡1、涂料2、乳胶漆3、吊顶一4、顶纸5、灯池、顶6、塑料板棚7、8、9、10、颜色1、通体砖2、釉面砖3、木地板4、花岗岩二5、地毯地6、面7、8、9、10、颜色1、涂料2、乳胶漆3、壁纸4、软包三5、壁板墙6、大理石面7、瓷砖8、9、10、颜色发包人代表(签字):承包人代表(签字):优选文档优选文档肆肀肈蒀芃膅莅膆羇蒁蚀羈袂膈芅13优选文档7优选文档优选文档肆肀肈蒀芃膅莅膆羇蒁蚀羈袂膈芅15优选文档附件1-2:住处室内装修装修工程施工项目确认表(二)序居室1居室2居室3居室4门厅厨房卫生卫生天台号施工项目间1㎡间2㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡1、涂料2、塑料墙裙3、木踢脚4、砖踢脚5、塑料踢脚6、窗帘盒7、暖气罩8、木质阴角线9、石膏阴角线10、包门套11、包窗套12、包门13、现制门14、现制窗15、现制吊柜16、现制地柜四17、现制落地柜18、担保道装19、暖气移位饰装20、管道改线修21、供电改线做22、作防水法23、灯具安装24、洁具安装25、油烟机安装26、排风扇安装27、热水器安装28、洗手盆安装29、洗菜池安装30、拖布池安装31、防盗门安装32、铝合金门窗33、挂镜线34、饰物、镜子35、36、37、38、39、发包人代表(签字):承包人代表(签字):优选文档优选文档肆肀肈蒀芃膅莅膆羇蒁蚀羈袂膈芅15优选文档8优选文档优选文档肆肀肈蒀芃膅莅膆羇蒁蚀羈袂膈芅15优选文档附件2:住处室内装修装修工程内容和做法一览表序号工程项目及做法计量单位工程量发包人代表(签字):承包人代表(签字):优选文档优选文档肆肀肈蒀芃膅莅膆羇蒁蚀羈袂膈芅17优选文档9优选文档优选文档肆肀肈蒀芃膅莅膆羇蒁蚀羈袂膈芅15优选文档附件3:住处室内装修装修工程报价单金额单位:元装修装修内容及资料序号数量单位单价合计金额规格、型号、品牌、等级123456789101112131415161718192021222324252627282930发包人代表(签字):承包人代表(签字):优选文档优选文档肆肀肈蒀芃膅莅膆羇蒁蚀羈袂膈芅19优选文档10优选文档优选文档肆肀肈蒀芃膅莅膆羇蒁蚀羈袂膈芅15优选文档