(范本)室外给排水施工合同.doc

该【(范本)室外给排水施工合同 】是由【hezhihe】上传分享，文档一共【5】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【(范本)室外给排水施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。。-可编辑修改-工程施工合同合同编号:工程名称:工程地点:发包人: 承包单位: 年月日建设单位(简称甲方):施工单位(简称乙方):经甲、乙双方共同友好协商达成一致,甲方将给水管道工程确定由乙方承建。为明确双方责任、义务,根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定,结合常德市建筑工程施工合同等有关规定,特签订本合同。一、工程名称、内容、范围及承包、结算形式1、工程名称:2、工程地点:3、工程范围:现有给水管网及后期给水管网4、承包形式:施工实行即图纸范围内包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全的承包形式。二、工期1、施工工期:30个日历天,根据甲方要求达到的施工进度和通水时间。2、到下列情况经甲方代表确认后工期顺延:(1)不可抗力;(2)重大设计变更或地质勘察资料不全面、不准确等原因引起的工程量变化;(3)非乙方原因的一周内停水停电达8小时以上;三、质量标准:按照国家及市现行施工技术规范进行验收。四、合同价款工程造价:合同价为￥元整(人民币)。(该价格包括破绿化、道路费用,不包括给总包的配合费,配合费由甲方与总包协调解决)。五、甲方责任1、提供施工场地的设计施工图纸、临时材料堆放场地及施工用的临时水、电接驳点。-可编辑修改-,具体施工用的水电管线及其水电费由乙方负责。2、按深圳市对合法施工、安全文明施工、环境保护、消防等有关规定办理有关手续。如因甲方手续不全造成工程被停工、罚款等后果,甲方承担责任。3、对工程质量、进度、安全文明施工进行监督、检查。4、按合同及时支付工程款。5、及时组织竣工验收工作。六、乙方责任1、合同签订后三天内提交施工组织设计。2、按施工有关图纸、技术安全交底情况及有关规范的要求,组织人员机械保质、保量、保工期、保安全地完成施工。3、按甲方的要求编制好施工进度计划。4、做好施工记录、隐蔽工程记录,及时提供施工记录表、竣工图。5、作好质量自检工作,保证按照有关规定进行施工。6、工程完成后清理现场。7、乙方替甲方办理通水排水手续,自来水等公司应收取甲方的费用由甲方负责,其他费用乙方自理。8、乙方承担有关占用市政公共绿化和道路等的报建和相关费用。9、服从甲方、工程监理单位和总包单位关于现场施工的管理。七、工程款支付1、合同签订后,甲方须向乙方支付合同总造价的10%作为备料款,即人民币元整(￥元整);2、工程进展到工程量的80%时,甲方须向乙方支付合同总造价的50%,即人民币元整(￥元整);3、工程竣工验收合格并通水后,乙方向甲方出具乙方公司开出的保修证明,甲方向乙方支付余款,合同造价的25%,即人民币元整(￥元整);。-可编辑修改-4、剩余5%作为质保金,待本工程保修期(一年)满后并经甲方及物业公司确定已完成质保任务后十日内支付完毕。八、工程质量标准 按国家和市现行有关施工验收规范,约定工程质量达到合格标准。九、争议 履行合同过程中发生争议,经协商后仍不能解决,可向市人民法院起诉。十、违约1、乙方未按甲方要求的进度完工,每延误一天支付违约金2000元。2、任何一方不全面履行合同条款均属违约,造成对方的经济、名誉等损失,由违约方承担责任和赔偿对方的经济损失。十一、合同的生效与终止1、本合同经双方法人代表或委托代理人签字盖章后即生效,至工程竣工验收并结清工程余款后,自行终止。2、本合同一式十份,甲方执八份,乙方执二份,均具有同等法律效力。3、本合同未尽事宜,经双方协商同意后可签订补充协议,与本合同有同等法律效力。甲方(章):乙方(章):代表人:代表人:2008年7月日。-可编辑修改-THANKS!!!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学****课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载,资料仅供参考。-可编辑修改-