2024年关于转让合同通用（15篇）.docx

该【2024年关于转让合同通用（15篇） 】是由【mama】上传分享，文档一共【44】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024年关于转让合同通用（15篇） 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2024年关于转让合同通用(15篇)关于转让合同1 甲方(出让方) 乙方(承接方) 姓名: 姓名: 身份证号: 身份证号: 电话: 电话: 经甲乙双方自愿、平等友好协商,并依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,签定本合同双方共同遵守执行。本合同一式两份。 合同协议如下: 甲方自愿将现于长风街体育路口西北角营业中的火锅店转让给乙方,饭店名字,经双方协商转让总价为人民币不包含(三个月房租)房租为 至转让即日起,甲方协助乙方办理过户手续,办理费用由乙方承担。 乙方从年月日开始接手,从接手即日起饭店所生发任何问题与甲方无关,甲方不承担任何责任。 从转让即日起甲方负责付清在乙方接手前的'的所有费用(包括水、电、房费) 今年房租到期乙方和房东协商费用,甲方不参与。 以上几条,甲乙双方如有违约,违约由责任方承担,违约金为拾万元整。 甲方: 乙方: 日期关于转让合同2 甲方:身份证号码: 身份证号码: 乙方:身份证号码: 鉴于甲方已经于年月日与×××××有限公司签订编号为的《商品房买卖合同》,该合同约定标的房屋为海口市海口市×××北侧×××A3栋住宅楼A3-504房,,按建筑面积计算,单价为人民币元,总价为人民币元。 经双方友好协商,甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为《商品房买卖合同》中买方(既本协议中的甲方)的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务,特做以下约定,由双方遵守。 一、转让价款、支付方式 1、编号为《商品房买卖合同》中买方的权利义务概括转让价格为人民币63万元; 2、签订本协议之日起3个工作日内,甲乙双方去银行支行设立共管账户; 3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币 20万转让甲乙双方设立的共管账户; 4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款,并办理完结与解除与*****有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方,乙方收到甲方短信通知之日起2个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币43万元; 5、乙方与开发商*****有限公司签订《商品房买卖合同》(该合同与编号为的《商品房买卖合同》相比除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款完全一致),并取得由开发商*****有限公司出具正式的与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票后三个工作日内短信通知甲方,甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间配合甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币63万元给甲方。 二、双方保证与承诺 1、甲方保证在本协议签订后20个工作日内,偿还完毕标的房屋银行贷款后,并办理完结与解除与*****有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续; 2、甲方保证在签订本协议后30个工作日内,乙方可以与开发商*****有限公司签订《商品房买卖合同》(该合同与编号为的《商品房买卖合同》相比除买方由甲方变为 乙方外,其他条款完全一致),并取得与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票; 3、乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。 三、违约责任 1、乙方违反本协议第一条第3款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同; 2、乙方违反本协议第一条第4款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的`,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约金人民币20万元; 3、乙方违反本协议第一条第5款约定,逾期通知的,按本协议总价款的的日万分之一承担违约金,收到甲方通知后不协助办理解付款手续的,每次承担违约金人民币1万元; 4、甲方逾期办理本协议第二条第1、2款的,按逾期时间,每日按本协议总价款的日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求甲方承担违约金人民币20万元; 5、甲方办完所有应办手续后,因乙方自身原因不与开发商*****有限公司签订《商品房买卖合同》的,则乙方须赔偿甲方违约金人民币20万元; 6、开发商*****有限公司提供给乙方签订的《商品房买卖合同》与编号为的《商品房买卖合同》除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款不一致的,乙方可以选择拒绝签订该买卖合同,不属于本协议第三条第4款约定的情形,且甲方须赔偿乙方违约金人民币20万元。 四、争议处理 1、履行本协议过程中,如有争议双方因协商解决,协商无果的双方一致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。 五、其他 1、无论双方任何一方依据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的,都必须以书面形式通知对方或者双方形成书面约定,乙方可以凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在银行支行共管的资金 2、双方法定联系方式为以下列明,致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。 甲方:联系人,地址:电话:电邮:乙方:联系人,地址:电话:电邮: 3、本协议一式四份,双方各执两份,双方签名后生效。 4、甲方于年月日与*****有限公司签订编号为的《商品房买卖合同》为本协议书附件。 甲方:乙方:时间:地点:关于转让合同3 转让方(以下简称甲方): 住所:xxxx 受让方(以下简称乙方):xx 住所:xx 根据《中华人民共和国城市房地产管理法》的`有关规定,甲乙双方就房地产转让事宜,按照“平等、自愿、合法”的原则,签订该房地产转让合同。 一、转让房地产情况: 房屋所有权证号码:xx 共有权证号码:xx 土地使用权证号码:xx 房地产座落:XX市xx区xx街(路)xx号xx建筑面积:xx平方米;转让面积:xx平方米;占地面积:xx平方米;房屋用途:xx;房屋权利来源:xx;土地使用权来源:xx划拨出让。 二、房地产转让因由:xxx 三、双方申报成交价款(或房产价值)为人民币(大写)xx仟xx佰xx拾xx万xx仟xx佰xx拾xx元整。 四、本合同经双方同意、盖章,并经房地产交易部门审查批准后有效。 五、双方议定付款及房屋交付办法(按下列第xx种办理) 1、合同生效后,乙方付甲方定金(大写)xx仟xx佰xx拾xx万xx仟xx佰xx拾xx元整。经房地产交易部门批准后乙方即付清余下的全部购房款:(大写)xx仟xx佰xx拾xx万xx仟xx佰xx拾xx元整。同时到房屋产权登记发证部门申请办理房屋所有权登记,甲方将房屋交付乙方。 2、乙方一次性付清全部购房款:(大写)xx仟xx佰xx拾xx万xx仟xx佰xx拾xx元整。并到房屋产权登记发证部门办理《房屋所有权证》后,甲方将出卖的房屋交给乙方。 六、本合同签订生效后,双方应认真履行,如甲方中途反悔不卖,须以定金的两倍赔偿乙方,如乙方反悔不买,则定金归甲方所有。 七、甲、乙双方应遵守国家房产政策、法规,并按规定交纳税费。 八、本合同未尽事项,甲、乙双方可另行协议,其补充协议经双方签章后与本合同具有同等效力。 九、本合同一式肆份,甲、乙方各执一份,房地产交易部门存档一份。 十、双方在履行本合同过程中如有纠纷,可选择如下解决纠纷方式之一: 1、向仲裁委员会申请仲裁() 2、向人民法院提起诉讼() 甲方盖章:乙方盖章: 法人代表:法人代表: 年月日年月日关于转让合同4 转让方(以下简称甲方): 受让方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地承包法》及相关法律规定,为明确转让方与受让方的权利义务关系,双方本着平等、自愿、有偿的原则协商一致,签订本合同。 第一条甲方转让给乙方的荒山位于__________________________________亩,转让给乙方从事生产经营,四至为: 第二条该荒山转让使用年限为:即从年月日至年月日,即年。 第三条该荒山的`转让金共计。 第四条本合同经双方签字后,乙方于当日以现金形式一次性向甲方缴付全部转让金。 第五条甲方保证上述荒山权属清楚、无争议。若发生与甲方有关的产权、使用权纠纷或债务,概由甲方负责,因此给乙方造成的经济损失,甲方负责赔偿。 第六条乙方依法享有荒山使用、收益的权利,有权自主组织经营和处置。 第七条乙方受让的荒山被依法征用、占用的,有权依法获得相应的补偿,甲方不得干涉。 第八条转让包括了。 第九条甲方把原买卖协议交给乙方,另附村委会同意派出所在此建药库的村委会证明。 第十条双方发生纠纷后,应当协商解决,协商或调解不成的,到乙方所在地人民法院提起诉讼。 第十一条本合同一式两份,双方签字、盖章后生效。 转让方(甲方): 年月日受让方(乙方): 年月日关于转让合同5 租赁转让方(甲方):身份证:受租转方(乙方):身份证: 甲乙双方协商一致,甲方同意将位于店面租赁转让给乙方,现将有关事项达成协议如下: 一、转让范围:等设备,设施。 二、租赁转让时间:于年月日甲乙双方办理交接手续。 三、转让金额:(大写:)。 四、租赁房屋月租金元整,每季度交付一次。 五、房屋租赁时间从年月日—年月日,租期为四年,在租赁期间房租金不变,合同期满后,双方协商是否续租,否则租赁合同终止。甲方与乙方办理相关手续终止合同。 六、在房屋转租期间,房屋的修缮由乙方自行负责,同时乙方承担在租赁期间的安全事故所造成的损失。 七、乙方权利 1、乙方因经营不当需要转让时,甲方不得收回店铺继续履行合同时间。 2、乙方在租赁期间甲方不得收回店铺,否则视为甲方违约。以上两条甲方在合同租赁期间收回房屋,影响乙方经营,造成乙方损失,。 八、甲方权利 1、甲方房屋因国家占用,甲方有权终止合同。 2、乙方向甲方交纳保证金壹仟元,在租赁期间乙方未按合同完成终止合同,甲方不需退还保证金,合同期间后,甲方有权退还保证金给乙方。