2024年农村建房施工合同(合集12篇).docx

该【2024年农村建房施工合同(合集12篇) 】是由【mama1】上传分享，文档一共【36】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024年农村建房施工合同(合集12篇) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2024年农村建房施工合同(合集12篇)农村建房施工合同1 甲方:________________________(以下简称甲方) 身份证号:______________________ 乙方:________________________ 身份证号:____________________(以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商,就乙方承包修建甲方住宅房屋的有关事宜,达成以下合同: 一、工作内容 房屋基坑开挖清理、基础及墙身砌筑、混凝土浇筑、等各项工作内容,并满足规范和甲方要求。 二、工程价款与支付方式 :______________________。 ,机械设备、水泥、砂、砖、钢筋、工具、水、电、保险费、杂费等一切费用均由乙方自己负责。 ,第一层完工后支付35%,第二层完工后支付35%,工程竣工以后支付25%,5%作为质量保证金。质量缺陷责任期为两年。 三、材料与施工组织 :______________________。 :由乙方自行在砂厂采购运至施工地点。 :由甲方统一采购,乙方在甲方仓库领取和运至施工地点,甲方按成本价在乙方工程款中扣除水泥款。 、工具、人员:乙方自行组织机械设备、工具和施工人员,并保证满足甲方的工程进度要求。 :乙方积极组织协调所需材料、车辆、人员和与项目部管理人员的配合。 四、甲乙双方义务与权利 、协调。 、安全、进度,乙方服务甲方的管理。 :乙方严格按规范进行施工,如果因乙方在施工中违反规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的要求,甲方有权利制止继续施工,并责令其返工,直到符合要求为止。 。如在质量缺陷责任期内,乙方不进行缺陷修复,甲方扣除质量保证金,两年缺陷期满无质量问题,将退还乙方5%的保证金。 :乙方自行负责施工人员的安全,发生任何意外事故,均由乙方自行负责。 :乙方根据甲方的进度要求,组织相应的人力、物力确保工程进度。 :乙方施工人员不得违反治安管理条例,不得打架斗殴,发生纠纷和矛盾积极与甲方联系,通过正当方式解决。 。 五、其它 ,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力, ,在工程竣工验收及质量缺陷责任期工作完成,乙方对内、外债务结清完毕后自行失效。 ,由甲乙双方协商解决。 甲方:乙方: 日期:日期:农村建房施工合同2 发包人:____________ 居民身份证号码:____________联系电话:____________ 通讯地址:____________ 承包人:____________ (承包人为建筑施工企业的填写以下内容) 通讯地址:____________ 邮政编码:____________联系电话:____________ 统一社会信用代码:____________企业资质证书号:____________ 法定代表人:____________联系电话:____________ 委托代理人:____________联系电话:____________ (承包人为农村建筑工匠的填写以下内容) 居民身份证号码:____________联系电话:____________ 通讯地址:____________ 根据《中华人民共和国合同法》《浙江省农村住房建设管理办法》以及其他有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就低层农村住房建设(以下简称建房)施工有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、建房概况 : :____________层,总建筑面积____________㎡;结构形式(在□中以划√方式选定,只能选择一项):□框架结构;□砖混结构;□木结构;□其他___________________________。 :____________;乡村建设规划许可证(建设工程规划许可证)证号:____________。 二、承包内容和方式 ,承担以下内容的施工(在□中以划√方式选定,可以选择多项):□地基基础;□主体结构;□电气管线;□给排水管道;□化粪池工程;□其他____________。 (在□中以划√方式选定,只能选择一项):□包工包料;□包清工;□部分承包;□其他____________。建筑材料、建筑构(配)件和设备除附件预算清单中注明由发包人提供的外,均由承包人提供。 三、合同工期 计划开工日期:____年____月____日;计划竣工日期:____年____月____日。工期总日历天数:____天。 四、价款支付和费用承担 :人民币(大写)____(元),价款构成详见附件预算清单。经双方协商一致变更施工内容的,变更部分的费用按实增减。 (在□中以划√方式选定,只能选择一项): □按施工进度支付: (1)开工时支付预付款人民币(大写)____(元); (2)地基基础验收合格之日起____日内支付进度款人民币(大写)____(元); (3)地上一层验收合格之日起____日内支付进度款人民币(大写)____(元); (4)地上二层验收合格之日起____日内支付进度款人民币(大写)____(元); (5)地上三层验收合格之日起____日内支付进度款人民币(大写)____(元); (6)竣工结算完成后____日内付清剩余价款人民币(大写)____(元)。 □其他付款方式: ,以及因施工活动导致的施工人员或者其他人员的人身、财产损失,但是,因发包人原因导致或者加重的损失,由发包人承担。 五、施工要求 ,并保证建房地点通电、通水、通路,场地具备施工条件,与周边邻居不存在影响施工的纠纷。 、建筑构(配)件和设备均应当符合国家和省规定标准,除就地取材的竹、木等材料外,应当有生产合格证。发包人不得要求承包人使用不合格的建筑材料、建筑构(____配)件和设备。 、施工技术标准和操作规程施工,采取安全施工措施,及时发现和消除施工、消防等安全隐患。承包人应当接受发包人、设计单位或者人员、行政机关及其委托的专业机构依法实施的监督检查,对检查中发现的质量、安全隐患及时整改。 ,应当提前____日通知发包人验收。发包人不能按时验收的,应当在验收前向承包人提出延期要求。发包人未按时进行验收,也未通知承包人延期的,承包人有权自行验收,验收结果视为发包人认可。隐蔽工程未经验收合格的,不得进入下一道工序施工。 ,并备齐施工档案资料后,可以通知发包人进行竣工验收。发包人应当自收到通知之日起____日内组织承包人和设计、监理等单位或者人员进行竣工验收。验收合格的,发包人应当在____日内向承包人签发接受交付的凭证。验收不合格的,承包人应当返工、修复或采取其他补救措施,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。承包人在完成返工、修复或采取其他补救措施后,应当通知发包人,按本项约定的程序重新进行竣工验收。建房未经验收或验收不合格的,发包人不得使用。 ,保修期为:地基基础和主体结构____年,屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗____年,电气管线、给排水管道____年。保修期自竣工验收合格之日起算;建房未经竣工验收,发包人擅自使用的,保修期自其实际占有之日起算。 ,以承包人通知发包人进行竣工验收之日为竣工日期;因发包人原因,自收到通知之日起____日内未完成竣工验收的,以承包人通知发包人进行竣工验收之日为竣工日期;建房未经竣工验收,发包人擅自使用的,以其实际占有之日为竣工日期。 六、竣工结算 承包人应当自竣工验收合格之日起____日内向发包人提供结算清单,发包人应当自收到结算清单之日起____日内完成审核,逾期未完成审核且未提出异议的,视为认可承包人提交的结算清单。承包人对发包人审核意见有异议的,应当自收到审核意见之日起____日内提出,逾期未提出异议的,视为认可审核意见。对于双方认可的结算价款,发包人应当按照本合同第四条的约定支付给承包人;对于其中一方有异议的结算价款,按照本合同第八条约定的争议解决方式处理。 七、违约责任 ,承担相应的违约责任: (1)发包人未按合同约定期限和数额支付合同价款的,按日计算向承包人支付逾期应付款万分之____的违约金,逾期超过____日的,承包人可以解除合同; (2)发包人提供的建筑材料、建筑构(配)件和设备的规格、数量或质量不符合合同约定,导致承包人返工、修复或者给承包人造成其他损失的,承担承包人相应损失; (3)发包人违反合同约定造成停工的,按每日____元的标准向承包人支付违约金; (4)发包人未能按照合同约定履行其他义务的,承担因此造成的承包人实际损失。 ,承担相应的违约责任: (1)承包人违反合同约定采购和使用不合格的建筑材料、建筑构(配)件和设备,给发包人造成损失的,承担发包人相应损失; (2)承包人施工质量不符合合同约定的,承担发包人相应损失; (3)承包人未按合同约定期限完成施工,造成工期延误的,按每日____元的标准向发包人支付违约金,工期延误超过____日的,发包人可以解除合同; (4)承包人未按照合同约定履行保修义务或者其他义务的,承担因此造成的发包人实际损失。 八、争议解决 因合同及合同有关事项发生的争议,双方可以通过协商、调解解决,也可以按下列方式解决(在□中以划√方式选定,只能选择一项): □向____仲裁委员会申请仲裁; □向____人民法院提起诉讼。 九、其他事项 。合同未尽事宜,双方可以另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。 。 ,具有同等法律效力,发包人执____份,承包人执____份。 附件:预算清单 发包人(签字或者盖章): 承包人(签字或者盖章): 签订日期:____年____月____日农村建房施工合同3 甲方: 乙方: 经双方协商,甲方将xxxxxxx的住宅楼主体工程建筑以包工不包料的形式发包给乙方施工。 一、甲方工作责任: 1、赶在乙方施工以前做好“三通一平”及运料到工地,及关系协调。 2、负责调直钢筋及大钢筋变勾(由钢材店负责)。 3、负责铁钉、铁丝及搭工棚用的水泥瓦、水管。 二、乙方工作责任: 1、按甲方设计图纸,进行施工(天面平滑、墙面平整、顺直、水平、砌砖密实、楼梯步级均等)服从甲方指导、检查、检验,确保工程质量好。