钢结构安装合同.docx

该【钢结构安装合同 】是由【天随人愿的夏天】上传分享，文档一共【9】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【钢结构安装合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。钢结构安装合同钢结构安装合同钢结构安装合同合同编号:钢结构安装合同甲方:XXX公司乙方:依照中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法公则》等相关法律、法规,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。一、工程名称:XXX公司库房二、工程地点:XXX三、工程内容:1、结构:不规则型轻型钢结构,屋面岩棉丝网夹棉,墙面为保温复合板。2、建筑面积:约X平米。3、层数、建筑高度:一层。四、工程承包范围:1、承包范围:建筑钢结构部分,包括钢结构立柱,钢架梁,檩条系杆及其隶属钢结构;屋面铺丝网加X㎜厚玻璃丝棉,面层为一层角驰Ⅲ820型单板及收边包口件;墙体为Xmm厚保温复合板,预留门窗洞口。封闭结构做好收边密封办理。2、本工程资料运输由甲方负责,现场卸车、再次搬运及吊装属乙方安装费内。五、工程造价:工程造价为建筑业劳务价款(安装费)。1、,钢结构安装(包括主结构,天车梁,支撑,拉筋,檩条及全部钢结构隶属结构件)共计,X吨×X元/吨=X元(按进场实质理论重量计算)。3,屋面按建筑面积计算,墙板按实质面积计算(㎡洞口不扣面积):X㎡×X元/㎡=X元.(含1元自攻钉,拉铆钉,玻璃胶,发泡胶,钻头,工具等)钢结构安装合同钢结构安装合同钢结构安装合同4,塑钢窗:㎡x180元/㎡=钢结构安装合同钢结构安装合同钢结构安装合同5,大门:㎡x300元/㎡=钢结构安装合同钢结构安装合同钢结构安装合同4,本工程合同价款为元;合同价款内容包括:承包范围内工程安装费,吊装费,资料现场保存,工人的社保和不测伤害险,医疗,工人差旅费及食宿等。5、本合同不包括甲方管理现埸经费(配合费)。6、本合同承包的工程量以施工图确定的承包范围为准,施工图承包范围以外的工程及设计改正增减的工程量,按以下原则和方法计价,追加合同价款:a、合同报价单中已有相同单价的,按该单价履行;b、合同报价单中无相同单价的,按甲方确认的追涨价款履行;c、增加或减少的内容,双方必然要马上核实确定后,方可连续履行。7、施工期:本合同总工期为X天,从日开始至日结束。a、施工时期遇以下情况之一的,工期相应顺延:、进埸后,发现工地现埸不具备进埸施工条件、无法进埸施工或缺少赞同证件的,工期顺延至具备进埸施工条件和领取施工赞同证时。、甲方提出设计改正,以致工程量增加或已竣工程的返工或已制作构钢结构安装合同钢结构安装合同钢结构安装合同件重新制作,工期相应顺延;、一周内非承包人原因停水、停电、停汽造成停工累计高出8小时的,按每8小时顺延一天计。、因工程师签证不及时而影响下一道工序施工的,工期顺延;、未按合同约定的时间和金额支付工程款的,工期顺延至按约定金额支付时;、因不能抗拒的因素而延缓工期或国家逼迫性规范要求停止的,工期顺延;、非乙方施工的前道工序未达成,以致乙方停工等待的,工期顺延;8)、停工其实不是乙方原因造成的,则由甲方赔偿乙方损失,按每人每日X元补助;责任是第三方时,则甲方对第三方获取追偿权。b、实质发生的设计、准备和施工工期按本条规定计算。三阶段实质工期相加未高出约定的总工期的,则为按期竣工或提前竣工。六、乙方代表或项目经理1、乙方派驻工地现埸的代表称为项目经理。项目经理是乙方组织现埸安装施工的代表。应拥有相关专业知识,其权益限于现埸安装施工的指挥和协调,无缔约权,更禁止与甲方私下签约或作有背于公司利益的行为。2、乙方发往甲方书面信件,经甲方在回执上签字后即对双方发生法律效力。3、乙方亲任项目经理,现场督查,不得委门派人,更不得转包或分包他人。4、项目经理的其他权益和责任依照合同、承包方授权和法律、法规规章的规定。项目经理无权更正、改正本合同,其有超越职权或授权的行为无效。钢结构安装合同钢结构安装合同钢结构安装合同5、项目经理的权益在本合同见效时产生,合同全部履行达成时停止。七、承包方的施工准备工作1、甲方向乙方供应施工图1套,乙方应派员参加由发包方组织的施工图设计会审和交底会议。甲方提第一版面会审纪要。2、设计图纸经会审确定后,乙方即应组织设施、人员进场。3、编制施工组织设计文件和施工方案;拟订施工进度计划和资料、构件、施工机械设施进埸计划。以上方案和计划必定在合同约定的施工准备期满前一天交甲方。4、具备发运安装条件时乙方应书面通知甲方,准备进埸安装。5、乙方自备工具设施(包括水表、电表、配电箱配置)、安全设施和组织吊车。八、甲方的施工准备工作:1、在施工前做好本工程埸地使用条件;施工现埸施工用水、电源进入工作区;拆掉现埸和进出道路的阻挡物,保障作业车辆和机械的进出。2、基础地脚螺铨,保证安装要求,如有碰弯或偏离轴线的,应做出办理方案。3、向乙方供应施工埸地的工程地质资料、地下管线资料及水平点和座标控制点等,对资料的正确性负责。4、办理好建筑施工赞同证及其他施工所需证件。5、在施工时期如甲方提出设计改正或资料、设施改正的,则对重新设计、资料采买、制作的时间顺延,并追加因此给乙方造成的经济损失。钢结构安装合同钢结构安装合同钢结构安装合同九、资料、设施供应:钢结构安装合同钢结构安装合同钢结构安装合同(一)、甲方供应的资料1、本工程由甲方供应的资料(设施)详见附件:《发包方供应资料、设施一览表》。2、《发包方供应资料、设施一览表》内容应当包括:资料设施的名称、规格、型号、数量、单价、质量等级、供应时间、地点。3、甲方供应的资料、设施必定附有产品合格证,并保存;如合格证交建设方或监理的,必定有签收凭条。4、甲方应按一览表中的约定内容供应资料。延缓交付的,工期相应顺延,并赔偿承包方停工、窝工损失。5、甲方将资料设施交付乙方,双方应进行清点和核对。品种、规格、型号等与一览表不符的,乙方有权拒收,同时与甲方确认(可用通讯方式)。如不清点合实的,按甲方单方数据为准,多退少补,乙方负责。乙方接收资料、设施后即负有保存责任。(二)、乙方采买和供应资料、设施1、乙方应按合同和设计要求和相关标准采买资料、设施,并应附有产品合格证。属乙方制作的构件,应提交乙方质检部门检验合格的报告。2、乙方对采买、制作和供应的资料、构件、设施的质量负责。(三)、资料检测检验因检测检验或复验影响施工的,责任属甲方的则工期顺延,责任属乙方的则工期不予顺延。正常检测,工期不顺延。十、安全施工及责任:1、,按安全标准组织施工,并随时钢结构安装合同钢结构安装合同钢结构安装合同接受行业安全检查人员推行的督查检查,采用必要的安全防范措施,除掉事故隐患。《建筑用工劳动法》要求,为员工办理不测伤害险、社保。,由承包方完好肩负,并赔付因此给甲方带来的直接和名誉损失。2、乙方方对付其派驻在施工埸地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。因甲方原因以致的安全事故,由甲方肩负责任及发生的花销。3、在乙方进埸施工至交付工程的整个时期,未经乙方现埸管理人员赞同,不得擅自进入施工现埸,否则发惹祸故均自负责并肩负花销,乙方担管理责任。4、乙方应在其认为必要的地方成立安全警告牌或安全通知栏。5、发生重要伤亡事故及其他安全事故,乙方应按相关规定马上报告相关部门并通知工程师。同时按相关部门要求进行办理,花销由事故责任方肩负。十一,工程质量及查收:1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所供应的资料、制作的构件质量负责。2、乙方必定严格按图纸和说明文件和国家相关规范、规程、标准的要求施工。3、乙方应成立质量保证系统。应按该保证系统运行,有效控制工程质量。4、乙方在施工中应自觉接受工程师的质量督查,随时接受工程师的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改,包括维修或返工,直至达到约定标准。钢结构安装合同钢结构安装合同钢结构安装合同5、工程师的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施工,检验不合格的,影响施工的花销和损失由乙方肩负,检验合格的则由甲方肩负,并顺延工期。6、乙方按钢结构工程质量查收规范对分项、分部工程质量进行评定,并按规范做好施工记录。主要工序如钢结构、彩板封闭和工程结束查收,查收合格甲方签字后方可进入下一道工序。7、如乙方在施工中发生质量事故,应及时书面报告工程师。质量事故的处理方案应经设计单位、甲方、质检部门共同研究决定。8、工程最后查收,双方查收合格签字,自工程竣工查收合格之日起,乙方对工程肩负保修责任一年。十二、工程价款的支付与结算:1、合同见效后3日内,甲方应支付合同总价的X%预付款。2、钢构工程安装达成查收合格后3日内,发包方支付至此工程的X%。3、彩板工程安装达成查收合格后3日内,发包方支付至此工程的X%4、余尾工程安装达成,现场清理干净,工程可见面无灰痕,屋面没有任何残留物。余料工具等发回公司。全部查收合格后,马上进行工程结算,有增减、追加、调整等项目一并核实签字确认。5、结算达成后3日内,甲方支付至总工程的X%。质保期一年后没有问题全部结清。6、其他事项:本工程安装部份款项为建筑业劳务价款,如建设方要求缴税的,由乙方在安装工程所在地缴纳营业税,并开具相应发票。十三、奖励和违约责任:钢结构安装合同钢结构安装合同钢结构安装合同1、奖励:工程经查收获奖时,发包方一次性奖励承包方X万元。整体工程提前竣工,每提前一天发包方奖励承包方X元。竣工合格未结算前马上兑现。2、承包方的违约责任a、工程质量不吻合合同和设计要求的,乙方应予返工或维修,并肩负其费用。b、因乙方的原因不能够在合同约定的限时或合同赞同顺延的限时内竣工的,其工期逾期的违约责任为每日按工程总造价的千分之五计算赔偿甲方的损失。但赔偿额不高出原合同总价的X%。甲方对工期逾期的索赔应在工程竣工后结算前提出。c、乙方的其他违约行为以致甲方损失的,按《合同法》等相关法律规定赔偿损失。3、甲方的违约责任a、未按合同约定支付工程款,该款项按日千分之五支付违约金。b、工程中途停建、缓建或由于甲方要求改正设计而造成停工、窝工、返工的,工期相应顺延,并赔偿承包方停工、窝工、返工、机械设施调运、施工人员遗散、资料构件积压等损失。c、工程查收合格后,乙方请款甲方未按合同约定支付工程尾款的,按该款项的日千分之五偿付违约金。十四、其他约定:1,本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不能的,能够提交仲裁委员会仲裁、或依法向人民法院提起诉讼等方式解决。2、合同履行和瓜葛办理的依照为:本合同、补充合同、施工图纸、合同履钢结构安装合同钢结构安装合同钢结构安装合同行中的补充协议、会议纪要、双方来往传真、联系单、通知书、确认书、查收报告等与本合同履行、改正、中止、清除、停止相关的各种书面信件。附则:十五,本合同一式2份,双方代表在合同上签字并盖单位公章后见效。双方各执1份。在合同履行中经双方协商一致的补充合同与本合同拥有相同法律效力。本合同自工程查收合格,保修期满,工程款支付达成后自动停止。甲方(全称)承包方:身份证:委托代理人(签章)电话:银行帐号:电话:电话:传真:年月日年月日钢结构安装合同钢结构安装合同钢结构安装合同