2024年加工定作合同15篇.docx

该【2024年加工定作合同15篇 】是由【hh思密达】上传分享，文档一共【66】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024年加工定作合同15篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2024年加工定作合同15篇加工定作合同1 定作人:_____________________________ 承揽人:_____________________________ 根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,遵循公平和诚实信用的原则,定作人和承揽人经协商达成如下协议: 第一条定作物、数量、规格及报酬 定作物名称规格/型号质量要求/ 技术标准计量 单位数量交货时间报酬 定作报酬计价方式:__________________________________________。 合计(大写):________________________________元人民币。 第二条定作人在签署合同后___日内向承揽人支付(预付款/定金)________元人民币,余款支付方式:。 第三条定作人提供的材料 材料名称规格/型号质量标准计量 单位数量提供时间 承揽人应在收到定作人提供的材料后进行检验,并在3日内就不符合约定标准的材料向定作人提出书面异议。承揽人逾期未提出书面异议的,视为认可定作人提供的材料符合合同约定。 第四条定作人应在_________前向承揽人提供定作物的图纸、技术要求,作为合同附件。未经定作人书面同意,承揽人不得向任何第三人透露该等文件的内容。 承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的,应在收到后3日内向定作人提出书面异议。 第五条定作人有权对承揽人使用的材料及已完工作成果进行监督和检查,并要求承揽人对不符合约定的材料和已完工作成果予以更换、维修、重作,费用由承揽人承担。 第六条未经定作人书面同意,承揽人不得将定作物交由第三人完成,否则承揽人有权解除合同。 第七条承揽人应按照约定的时间、地点交付定作物及相应的技术资料、质量合格证明。交付地点为(承揽人送货或定作人自提)____________________________。 定作物的运输、装卸工作及费用由_________承担。 定作物需要安装调试的,承揽人应按定作人要求在指定地点安装调试完毕、并通过验收方作为交付。承揽人同意放弃留置权。 第八条定作人收到承揽人交付的定作物后应及时验收。定作物的检验标准、方法、期限为: 。 第九条承揽人对定作物的质量承担保修责任,保修期从___年__月__日至___年__月__日。保修期内,定作人按合同总价的___%预留质量保修金,保修期满无质量问题的予以退还。 定作物在保修期内出现质量问题的',承揽人应及时予以维修、重作,并赔偿由此给定作人造成的全部损失(包括但不限于停窝工损失、向第三方承担的经济责任)。承揽人未按定作人要求及时维修、重作定作物的,定作人有权自行维修,费用直接从预留的质量保修金中抵扣,不足部分定作人有权继续向承揽人追偿。 第十条违约责任: 、定作物的质量、数量、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的,是承揽人违约;定作人逾期支付报酬的,是定作人违约。 (包括但不限于停窝工损失、向建设单位、分包单位承担违约责任等),承揽人应当赔偿定作人所遭受的全部经济损失。 、数量、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的,定作人有权拒收定作物或拒付报酬;承揽人应负责维修、重作定作物至合同约定标准。如承揽人未按定作人要求维修、重作定作物至合同约定标准,定作人有权要求其继续履行或要求解除合同。定作人解除合同的,承揽人还应向定作人支付合同总价3%的违约金,不足弥补定作人损失的,承揽人应继续赔偿。 第十一条本合同在履行过程中发生争议的,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向定作人所在地人民法院起诉。 第十二条本合同一式____份,双方各执____份,自双方加盖公章之日起生效。 第十三条补充条款________________________________________________________________________________________________ 定作人:___________________________承揽人:___________________________ 住所地:___________________________住所地:___________________________ 电话:_______________电话:_________________ 委托代理人:________________委托代理人:________________ ________年_____月_____日________年_____月_____日加工定作合同2 加工定作承揽合同。 甲方:乙方: 地址:地址: 邮编:邮编: 电话:电话: 法定代表人(委托代理人):法定代表人(委托代理人): 开户行:开户行: 帐户:帐户 甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守: 第一条:品种或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限 定作物品名或项目规格 型号计量 单位数量价款或酬金交货数量及交货期限 单价总金额 合计加工定作合同3 甲方(定作人):_______________________ 法定代表人:________________________ 住所:_____________________________ 联系电话:______________________________ 统一社会信用代码:_______________________ 乙方(承揽人):__________________________ 法定代表人:______________________________ 住所:__________________________________ 联系电话:____________________________ 统一社会信用代码:__________________________ 经甲乙双方友好协商,乙方向甲方承接服装加工业务,双方本着互利互惠的原则进行合作,具体事项协商如下。 □裁剪,□工序缝制,□品检,□修线,□锁眼,□整烫,□包装 款号产品名称:_______________________ 加工数量:_________________________ 加工费(含运费、针线费):_______元,大写:________ 合计人民币:________元,大写:______________ ,验收核对后需在甲方《发货单》上签字认可,若因乙方浪费造成物料损耗,乙方必须赔偿一切损失。 ,参照甲方签名确认的正确样衣进行生产。 ,乙方必须制作件产前样,送甲方生产管理或业务跟单员确认后方可生产大货。 ,并写出有效书面检查报告告知乙方纠正,如不纠正一切后果由乙方负责;该人员只负责质量检查和生产进度汇报,不代表甲方与乙方达成的其它协议。 ,若出现类似情况甲方有权终止合同,乙方要赔偿甲方因此造成的`经济损失。 ,要安排检验人员进行检验,如发现质量不符合甲方要求,甲方有权通知乙方在规定时间内进行重查和返工。如乙方没按时按要求进行返工,甲方将有权自行安排人员进行重查和返工,一切费用由乙方承担,然后在加工费中扣除。 ,如有延误货期,造成产品滞留或空运,一切损失和费用由乙方负责;乙方必须按照甲方发给的数量交出成品,若有少数以倍的成本价赔偿给甲方,若因甲方原材料延误,甲乙双方应协商延迟交货期,并签订补充协议书。 :在无其它特殊情况下,甲方在乙方交货________天内付清相应的加工费。 ,协商不成的,向______人民法院起诉。 ,经甲乙双方签字(盖章)后生效,由甲、乙双方各执一份;如有签补充协议书与本协议书同具法律效力。 甲方(签章):___________________乙方(签章):________________________ 法定代表人:__________________法定代表人:_______________________ 委托代理人:____________________委托代理人:______________________ ______年_____月_____日__________年________月__________日加工定作合同4 合同编号:__________________ 定作人:_____________________________ 承揽人:_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,遵循公平和诚实信用的原则,定作人和承揽人经协商达成如下协议: 第一条定作物、数量、规格及报酬 定作物名称规格/型号质量要求/技术标准计量单位数量交货时间报酬定作报酬计价方式:__________________________________________。合计(大写):________________________________元人民币。 第二条定作人在签署合同后___日内向承揽人支付(预付款/定金)________元人民币,余款支付方式:。 第三条定作人提供的材料材料名称规格/型号质量标准计量单位数量提供时间承揽人应在收到定作人提供的材料后进行检验,并在3日内就不符合约定标准的材料向定作人提出书面异议。承揽人逾期未提出书面异议的,视为认可定作人提供的材料符合合同约定。 第四条定作人应在_________前向承揽人提供定作物的图纸、技术要求,作为合同附件。未经定作人书面同意,承揽人不得向任何第三人透露该等文件的内容。 承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的,应在收到后3日内向定作人提出书面异议。 第五条定作人有权对承揽人使用的材料及已完工作成果进行监督和检查,并要求承揽人对不符合约定的材料和已完工作成果予以更换、维修、重作,费用由承揽人承担。 第六条未经定作人书面同意,承揽人不得将定作物交由第三人完成,否则承揽人有权解除合同。 第七条承揽人应按照约定的时间、地点交付定作物及相应的技术资料、质量合格证明。交付地点为(承揽人送货或定作人自提)____________________________。定作物的运输、装卸工作及费用由_________承担。 定作物需要安装调试的,承揽人应按定作人要求在指定地点安装调试完毕、并通过验收方作为交付。承揽人同意放弃留置权。 第八条定作人收到承揽人交付的定作物后应及时验收。定作物的检验标准、方法、期限为:。 第九条承揽人对定作物的质量承担保修责任,保修期从___年__月__日至___年__月__日。保修期内,定作人按合同总价的___%预留质量保修金,保修期满无质量问题的予以退还。 定作物在保修期内出现质量问题的,承揽人应及时予以维修、重作,并赔偿由此给定作人造成的全部损失(包括但不限于停窝工损失、向第三方承担的经济责任)。承揽人未按定作人要求及时维修、重作定作物的,定作人有权自行维修,费用直接从预留的质量保修金中抵扣,不足部分定作人有权继续向承揽人追偿。 第十条违约责任: 、定作物的质量、数量、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的,是承揽人违约;定作人逾期支付报酬的`,是定作人违约。 (包括但不限于停窝工损失、向建设单位、分包单位承担违约责任等),承揽人应当赔偿定作人所遭受的全部经济损失。 、数量、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的,定作人有权拒收定作物或拒付报酬;承揽人应负责维修、重作定作物至合同约定标准。如承揽人未按定作人要求维修、重作定作物至合同约定标准,定作人有权要求其继续履行或要求解除合同。定作人解除合同的,承揽人还应向定作人支付合同总价3%的违约金,不足弥补定作人损失的,承揽人应继续赔偿。