项目景观绿化工程及小区内雨污水管网工程施工合同协议书.doc

该【项目景观绿化工程及小区内雨污水管网工程施工合同协议书 】是由【雨林书屋】上传分享，文档一共【24】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【项目景观绿化工程及小区内雨污水管网工程施工合同协议书 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。编号:_____________项目景观绿化工程及小区内雨污水管网工程施工合同甲方:________________________________________________乙方:___________________________签订日期:_______年______月______日2甲方(发包方):法定代表人:地点:联系方式:乙方(承包方):法定代表人:地点:联系方式:依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其余有关法律、法例,甲乙两方依据同样、自觉、公正和诚实信誉的原则,就项目景观绿化及小区内雨污水管网工程施工事项磋商一致,同意订立本合同::项目景观绿化及小区内雨污水管网工程。:。:绿化面积约m2。:施工用水、用电已接通,现场施工其余条件已全部具备。:建筑设计有限企业。:工程建设监理有限企业。第2条工程范围本合同施工范围包含小区红线内的绿化、硬地面铺装、园区道路、园区照明路灯、建筑小品、公共设备、雨污水管网工程等。:年月日。:年月日。。第4条质量标准::人民币(大写)(￥元)。(两方在执行合同过程中签订的增补协议为本合同构成部分,与本合同具同样效劳,履商定不一致的,以签订时间在后者为准);;;;、规范及有关技术文件;上述文件应互为增补和解说,若有不清或相互矛盾之处,以上边所列次序在前的为准。第7条质量保修乙方向甲方许诺依据合同商定进行施工、完工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。第8条支付方式甲方向乙方许诺依据合同商定的限时和方式支付合同价款及其余应该支付的款项。,因一方原由,合同没法连续执行时,应通知对方,办理合同停止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失,并担当总合同价款%的违约金。,赔偿由此造成的经济损失,并担当总合同价款%的违约责任。第10条争议解决条款因本合同惹起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方磋商解决,也可由有关部门调停。磋商或调停不可以的,按以下第种方式解决:(1)提交位于(地点)的仲裁委员会仲裁。仲裁判决是终局的,对各方均有拘束力;(2)依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。:年月日。:。。甲方(盖印):法定代表人或其拜托代理人(署名):组织机构代码:纳税人鉴识码:地点:邮政编码:法定代表人:5拜托代理人:电话:电子信箱:开户银行:账号:时间:年月日乙方(盖印):法定代表人或其拜托代理人(署名):组织机构代码:纳税人鉴识码:地点:邮政编码:法定代表人:拜托代理人:电话:电子信箱:开户银行:账号:时间::指派为甲方驻工地代表,并拜托监理企业与甲方代表共同负责监察检查工程质量、进度、隐蔽工程的查收,办理设计更正、签证及查松手续,负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。协调总包单位向乙方供给施工所需场所和水电接驳点,并说明使用注意事项。按合同的商定实时支付乙方工程款。按规定供给施工场所,并供给有关隐蔽、阻拦物质料;合同签订后5天内(以收签最后一张图纸为准)向乙方供给圆满的施工图纸等技术资料2套;确立建筑物(或修建物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水平点和坐标控制点;负责组织监理单位、乙方和设计单位参加的施工图纸交底,敦促做好交底纪要,交与会各方签订。按合同商定组织工程查收,并按合同商定的限时办理完工结算。:指派为乙方驻工地代表,负责合同执行,按要求组织施工,保质、保量、如期达成施工任务,办原由乙方负责的各项事宜。乙方按甲方要求进场施工,并提早组织好半成品的采买、运输、保护等工作。按施工安全规范规定,采纳施工捍卫安全等技术举措,保证现场施工人员及第三者安全,负责现场设备和成品的保护工作。7接受甲方及监理企业的监察和管理,并遵照总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术查收规范》进行施工,确保工程质量和合同工期。参加工程完工查收,完工查收合格后,应按甲方要务实时办理竣薪资料的移交,编制工程结算。工程完工后立刻达成垃圾清运。实时向总包单位支付施工、生活用水、电开销。按本合同商定做好相应由乙方所做的半成品、成品保护及中间查收、完工查完工作。在合同规定的保修期内,对属于乙方责任的工作质量问题,负责无偿修理。施工所需的水、电开销由甲方担当,计量表由乙方负责接挂。。。、靠谱、配合举措周密。、文明施工、成品保护举措适合。、施工机具资料和管理人员,保证施工准时、按质、按量达成全部合同内容。。。除甲方原由或不可以抗力惹起的工期延缓给予签证外,其余一律不予顺延。,乙方应依据甲方施工总进度要求制定详尽施工进度计划表,报甲方及监理单位审批后方可实行。《城市绿化工程施工及查收规范》进行检查查收,园建工程按《建设工程施工质量查收一致标准》(GB50300-2013)及其余相应国家规定标准查收。完工查收如未能达到质量标准的,乙方应向甲方支付工程总造价%的违约金,所以给甲方造成的其余损失乙方应据实赔偿。、国家施工规范和隶属设备有关专业查收标准精心施工,保证质量。各分项工程,隐蔽工程,特别是中间查收必然严格按规范要求规定进行逐项检查查收,并提早48小时通知业主、监理、设计等部门派员参加,质量不合格时乙方应无条件返工,直到合格为止。、移植总平面图中的苗木表所列规格及设计图执行;常绿树种要求带土球,所种苗木要求根系圆满、枝杆健康、无病虫害、造型圆满。赏析类树木花果娇艳,物候期正常,生长久内黄叶、焦叶、卷叶、积尘叶的枝数在6%以下,无枯枝死叉,基本无交叉枝、并生枝和徒长枝。树木成活率100%。花卉生长繁华,植枝齐整,同栽花卉高度基本一致,集体见效较好。花卉植枝成活率达到95%以上。9花丛式花坛花栽种株行距适中,齐整一致,不缺枝,四时有花。宿根花卉生长强壮,叶色彩正常,性状基本坚固,无显然退化现象。要求包种包活,保养期二年。补种树木保养期计算以补种日起算、保养二年。,根绝死亡、重伤事故发生。如发生伤亡等事故乙方担当全部损失和责任。“安全第一,预防为主”的目标,做好各项防备工作,安全生产做到常常化、制度化、规范化。,果断根绝违章指挥和违章作业,乙方对付职工不停进行安全教育,并实时检查,发现隐患实时除去。,乙方应按有关规定立刻上报有关部门并通知甲方,同时按政府有关部门要求办理,由事故责任方担当发生的开销。、乙方对事故责任有争议时,应按政府有关部门认定办理。、完工据实结算的形式,合同单价在合同实行时期不会因人工费、物价、费率、汇率或政策性调价而有所调整,也不因施工方法、施工工艺和施工组织设计的改动而变化。、劳务、管理、资料、安装、保护、收益、税金及政策性文件规定的各项应有开销及合同明示或表示的全部全部风险、责任和义务的开销。由乙方包工、包料、包机械、担保理、10