的施工协议书4篇.docx

该【的施工协议书4篇 】是由【微笑微笑】上传分享，文档一共【10】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【的施工协议书4篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。1/12的施工协议书4篇施工协议书篇1 甲方:__________________公司 乙方:__________________ 根据甲乙双方友好协商,签订本合同,共同遵守。 一、租机范围及内容 甲方租用乙方钻机两台,用于_________,乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工,保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。 二、甲方责任 ,做好场地的三通一平; ,负责现场签证,并协调解决施工中遇到的问题,协调与业主、总包、设计及监理的关系; 。 三、乙方责任 ,保证质量、包安全,按甲方要求的工期完成钻孔; ; ,服从甲方驻工地代表的管理; ,如因乙方施工原因造成工程质量不合格,乙方必须返工,费用自理;2/12 ,确保施工安全,如发生安全事故,乙方负责解决,费用由乙方承担。 四、质量标准 按照现行有关规范要求及施工设计图施工。 五、付款及结算方式 ,按实际完成工作量结算。该单价不含税,乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时,给予补偿,补偿原则为:甲方与业主协商后,其补偿金额的全部支付给乙方。 ,甲方按每台钻机________元支付预付款。 %时,甲方再按乙方已经完成工作量的________%支付进度款。 ,甲方支付乙方完成工作量的________%,但此时应扣除已经支付的款项。尾款在________个月内结清。 、电费用,但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。 ,双方协商解决。 本合同自签订之日起生效,至工程结清款项之日失效。 本合同一式四份,甲乙双方各执二份。 甲方: 乙方:3/12 日期:施工协议书篇2 协议双方 (甲方) (乙方) 应乙方要求,经甲乙双方友好协商,本着互惠互利之原则。就北京环城机械设备租赁有限公司机器设备租赁事宜达成如下协议。 1、甲方将如下机器设备租给乙方,用于工程建设。 2、租赁暂定________年。租金____元/年。至________年____月____日止。租金年缴。乙方如到期后续租,双方另行商量价格。 3、未经甲方同意乙方不得用于其它用途,否则甲方有权收回,乙方承担相应损失。 4、因特殊原因,任何一方终止协议时,需提前两个月通知对方,违约方承担责任,一次性向对方支付违约金5万元。 5、本协议一式四份,双方各执两份。双方盖章后生效。未尽事宜双方协商解决,协商不成,向法院诉讼。 (设备及仪器名称/型号/产地/出厂日期/数量) 甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ 委托代理人(签字):_________委托代理人(签字):_________4/12 签订地点:_________签订地点:_________ _________年____月____日_________年____月____日施工协议书篇3 发包人:______(以下简称甲方) 承包人:________建筑安装工程公司(以下简称乙方) 经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。 一、工程项目 1、工程名称:______混凝土道路 2、工程地点:______村 3、承包范围:350米混凝土道路 4、承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 5、合同价款:合同总价款15万元。 二、技术要求 1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面,宽3、5米。 2、18cm厚3:7灰土垫层。 三、施工及质量要求 1、路基处理 在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。 2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。 四、双方权利和义务6/12 1、发包人主要工作: 负责场地三通一平; 2、承包人主要工作: 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。 五、工程价款的支付 工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%,质保期一年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。 六、安全文明施工 承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。 承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。 甲方:________乙方:________ ________年____月____日施工协议书篇4 甲方:xxxxxxxx公司乙方:xxxxxxxx公司 本工程于20xx年月日通过协商,由乙方施工,按照《中华人民共和国合同法》和国家建设部颁发的(GF-91)《建设工程施工合同示本》,并结合本工程的具体情况及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。6/12 第一条工程项目 :xxxxxx 工程地点:xxxxxx 工程内容:路面沥青摊铺 工程数量: 合同工期,共天(此工期已包含因天气等原因导致的工期延误,乙方不得以任何理由拖延工期),乙方根据甲方的书面通知开始施工。若因甲方原因造成乙方不能按期完成任务的,乙方不承担延期责任。 按国家标准为合格工程。 +xcm的粗粒式沥青混凝土以及粘油层。综合单价面层为xxxx元/㎡,粘油层为xxxx元/㎡。该综合单价含清扫路基、整修侧缘石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、撒垫料、碾压清理、伸缩缝制作、路面养护、税费等。工程量以最终验收的合格工程量作为结算依据。7/12 ,设备出场费用乙方承担。 。 第二条图纸 甲方于合同签订之日内向乙方提供施工图纸壹套。 第三条甲方职责 。 。 。 第四条乙方责任 '质量技术标准进行施工,保质保量的按期完成任务。 。 第五条工程质量标准和等级 ,引起的质量不符合合同规定等级标准或质量不合格时,乙方应负责进行整修或返工,所发生费用由乙方承担。 、断裂、松散等因甲方原因所引起的路面破坏,乙方不承担责任。 第六条安全责任9/12 乙方承担施工过程中产生的一切安全责任,并承担一切费用。 第七条材料、设备供应 、成品、半成品及设备由乙方自行采购供应至工地现场。 ,甲方承担进场费用壹万元。 、半成品均根据规范规定,在使用前由乙方进行试验,检验合格验收后方能使用。 第八条工程量 工程量结算以实际完成面积为准。工程完工后由甲、乙双方组织人员实测实量予以确认。 第九条付款方式 、验收合格并交付使用后,xx个工作日内甲方支付乙方本工程总价款xx%。余xx%作为质保金,质保期满质保合格无质量问题,无违约行为,经甲方负责人签字确认后,xx个工作日内一次性无息付清余款。 ,乙方应向甲方提供正式的建安发票,否则,甲方有权拒付款项。因乙方原因造成甲方不予支付工程款时,责任由乙方自负。 第十条工程验收 沥青面层的验收由甲方组织乙方协助,因水稳层引发的损害,乙方不承担任何责任。第十一条质保期限9/12 该工程质保期自工程验收合格交付甲方使用日起为xx年。 第十二条合同终止和解除 双方在履行合同过程中,遇“不可抗力”(国家建设部颁发的(GF-91)《建设工程施工合同示本》)影响,致使双方都无能力履行合同时,经国家有关机构认证,本合同即行终止和解除,并按国家政策处理善后事宜。 第十三条违约责任 ,均属于单方违约,违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿责任。 ,如甲方原因延迟支付工程价款,每延迟一天,由甲方支付乙方本工程总价款xx%的滞纳金;因乙方原因除外。乙方不能按本合同工期要求按时完成或者不按质保期的维修约定,每延迟一日,由乙方支付甲方本合同总价款xx%的违约金。其违约金的支付不解除乙方的施工和维修责任。 第十四条争议解决 本合同履行中发生争议,双方协商解决;协商不成可以通过仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第十五条附则 ,双方协商签订补充协议;补偿协议与本合同具同等法律效力。10/12 ;合同内容执行完毕即行终止。 ,甲乙双方各持一份。 甲方(盖章):乙方(盖章): 法定代表人:法定代表人: 签约日期:20xx年x月x日