土方合同正式版带标注.doc

该【土方合同正式版带标注 】是由【知识徜徉土豆】上传分享，文档一共【14】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【土方合同正式版带标注 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。精选资料可修改编辑土石方工程施工合同工程名称:象山兰园项目一期高层及高层区地库土方工程发包方:中建七局(上海)有限公司承包方:象山洁美环保工程有限公司精选资料可修改编辑象山兰园一期高层及高层区地库土方工程施工承包合同合同编号:CSCEC-XS-LC-TF-008甲方:中建七局(上海)有限公司乙方:象山洁美环保工程有限公司为进一步明确责任,保障双方的利益,保证工程的顺利进行,甲乙双方经过友好协商,在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,结合本工程的具体情况,就甲方委托乙方负责象山兰园一期高层及高层区地库土方工程施工一事达成如下协议,签订本合同。::象山丹山路以北,东谷路以西,甲方所承建工程的施工现场。:象山兰园一期高层及高层区地库土方工程施工。:乙方应按照甲方的要求,结合现场实际施工需要,负责组织工程的土方开挖、运土及边坡修整等,包括但不限于以下内容(-,结算时乙方不得以任何形式或理由要求调整单价或总价)::承包范围为甲方下发的测量方格网、施工图纸、施工管理及技术要求中所含全部工程内容。、附着物、地下原厂场区老承台及桩头的破碎及处置、少量杂草树根清理及外运、房屋拆迁后的弃渣及腐植土、原堆积弃土、场地所有垃圾等清除及外弃处置费用综合在土方综合单价内。、垃圾清理外运(运距综合考虑);、淤泥清运(含淤泥的挖运、单价及运距综合考虑);(抽除)。(包括因设计变更而发生的增加项目)被视作本工程范围内的工程内容,乙方不得拒绝,且必须在通知规定的合理期限内完成工程内容,而此等增加的工程的计价依本合同的相关约定进行;当乙方违背此承诺时,甲方有权另行委托第三方完成,不论第三方报价如何,有关费用将按合同约定从乙方的工程进度款内扣除,并另外向乙方收取此部分费用的10%的代管理费用。、电梯井、承台、后浇带加深、塔吊基础等所有土方挖土及车辆运输任务,坑内所有桩凿除后的桩头挖运及处置。、路基钢板、垫木、挖土机具、车辆、扫帚、铁铲、水管、劳保用品(如:安全帽、手套、雨衣、雨鞋等)。照明设施、渣土有关管理证、各种执照、证件办理、与弃土场征用相关的所有费用、施工便道、运输道路的形成和维护费用、乡村道路维护及修复、试验费、工程排污费、密闭运输费、所有综合服务费、安全保险费、所有挖土设备及其它辅助用具设备均由乙方自理,费用已在综合单价内考虑。,倒土场地,环保、城建、交警、市容等相关部门办证费用,违章罚款费用,挖机坑内吊出费用,所有机械进退场的费用均由乙方自理(出场时的土方车辆冲洗由甲方负责完成)。乙方应做好周边村民工作,决不允许出现村民到工地闹事等影响工程进度的现象。车辆相关证件齐全有效,如因乙方管理协调不力,周边村民闹事等其它原因影响工程挖土进度造成经济损失的由乙方自负,并赔偿甲方相应损失。、施工图纸、施工管理及技术要求中的全部内容需挖掘、处置的土方均需外运,单价内已综合考虑了外运运距和寻找处置地点与相关部门协商的费用,结算时乙方不得以运距长、无土方处置地或其它土方外运、处置遇到的相关事宜向甲方提出任何索赔。精选资料可修改编辑承包方式本合同为固定综合单价包干。乙方在本合同承包范围内以包工、包料、包机械设备、包验收、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到“合格”标准、包竣工资料、包安全保护用品、工伤保险、社会医疗、养老保险和劳保福利在内、包物价上涨等的形式,包括完成该工程项目的成本(直接费、间接费)、利润、政策性文件规定费用、周边环境的协调费、施工技术措施费、风险费、税金等所有费用。工期本项目土方合同总工期日历天数:天,以挖下第一斗土为开工日。,每延期一天,乙方按合同总价万分之五的比例支付违约金。延期超过15天时,甲方有权解约。,若乙方工程工期明显与控制点不符,甲方可要求乙方赶工,若乙方在收到甲方通知后三天内无明显改进,或乙方无能力承担工程任务,甲方有权增派或改派其他施工单位,由此增加的承包价差及其它费用由乙方承担,在乙方工程款中扣除;如甲方解除本合同,乙方同意按已完合格工程量的70%进行结算,并于收到甲方书面解除合同通知之日起二天内完成退场。、法定假日、周末人员短缺、场地情况复杂等拖延而引起的任何补偿。因赶工所发生的费用已包含在合同综合单价内。、环境影响、道路情况、车辆运输、管理情况、施工检查、政策变化以及可能出现群众阻挠施工等一切可影响工程施工进度的因素,除自然灾害等不可抗力因素外,出现其他因素工期不予调整。:,包干含税综合单价为33元/m3(大写:叁拾叁元整/m3),包干综合单价内已综合考虑了土方的外运运距及处置费用,所有土石方的开挖均不分土质成分、含水率、开挖方式、土方多次开挖施工难易、运输方式和运距均已综合在上述综合单价内,场内(包括地库顶板覆土、地下外墙外的肥槽及基坑放坡面分层、分步分梯次放坡后所需回填的土方量)回填平整所需的费用已综合在土方开挖方量的单价和总价内,结算时不计增项。、义务和风险。、管线及其他设施等可能拆迁不及时,若因此造成全面停工的工期延误,工期予以顺延,但由此造成的成本及费用的增加已全部含在综合单价中。、车辆运输线路降尘、清洗及保洁费用由乙方承担。因变更增加的土石方调运距离(含指定的余土填方区域可能在平场范围以外的情况等)及其他措施费用,甲方不另行支付。,存在交叉作业,乙方在施工时需服从工程的统一指挥调配。因受双方施工交叉作业的影响,可能造成的施工降效、填方重新调运及运距发生变化等风险,其费用已考虑在综合单价中。,施工时须按规定设置相应的交通标牌标志,确保相关车辆通行畅通和交通安全,其费用已考虑在综合单价中。、道路、储存空间、装卸限制、周边环境以及任何其它足以影响承包价格的情况;任何因忽视或误解承包范围、图说内容和工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不再考虑。(其中亦包括施工期间柴油等油料的供应保障及价格上涨、人工价格上涨等因素)均已包含在价格中,无论因何种原因影响施工,导致延期开工、停工、窝工、降效和增加特殊施工措施等,施工及结算时甲方不另行补偿相关费用。,施工用水、用电现场可在甲方指定位置接驳,结算时按实际走表量从工程价款中扣除。,费用已考虑在综合单价中。、搬运材料等人工费按180元/工日在乙方工程款中扣除。,台班费在乙方工程款中扣除。,乙方承诺不因任何原因存在窝工及机械停滞费用索赔。施工履约保证金、工程质量保证金及退还方式施工履约保证金和工程质量保证金:人民币壹佰万元整(￥1000000元),乙方于合同生效后3日内向甲方支付,如逾期未支付,属乙方放弃该合同,甲方将重新招标。、乙双方须进行场地水平测量求得平均值,经双方签定后作为结算依据。,其它所有虚土挖运工程量按密度1850kg/m3计算。,工程量并入基础土方内,在乙方施工期内如甲方少量使用挖机,乙方应无偿积极配合。第七条工程款支付本工程无预付款。(验收时间为三天)出具书面报告之日起后20天内付至完成量的50%,春节前付至完成量的70%,本工程整体竣工验收后精选资料可修改编辑3个月内无利息付清。,乙方须提前提供符合甲方要求的等额发票和收据交与甲方。如因乙方未能及时向甲方提供上述发票和收据的,甲方有权视情况延期或拒付工程款,直至甲方收到上述发票和收据为止。、图纸会审纪录、技术要求、经甲方审核的施工方案为依据;验收标准:按照国家现行土石方及建安工程验收规范、标准进行评定验收,同时符合设计要求及甲方的要求。,由乙方书面通知甲方验收,并在工程完成后三个工作日内验收完毕。,并提前一个工作日,由乙方书面通知甲方进行中间验收,经检验合格并符合有关要求时由双方签字后方可进行下一道工序的施工。±10cm以内。(包括地下室外墙外的肥槽及基坑放坡面分层、分步分梯次放坡后所需回填的土方量)回填平整,按分层碾压密实度检测每二层抽取5个点,填土密实度≥85%。填土选取填料尽可能就地取材,选取碎石、砂夹石、粘性土、土夹石及经过破碎的岩石,淤泥、有机质、草皮及灌木树枝、生活垃圾不可作为回填土填料。、技术要求、负责组织图纸会审和设计交底,审核乙方提交的施工组织文件。,甲方以书面形式就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。,负责现场标高点的控制,避免欠挖和超挖,精选资料可修改编辑解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题,对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记。,需持有与工程相适应的资格证书,负责履行本合同工程施工期间的施工质量、安全等相关事宜;如变更现场代表应及时通知甲方并经甲方审核同意后方可执行,乙方现场的管理机构、管理制度必须齐全。,连续3日不在工地或不为本工程服务的,每日罚款1000元。、施工进度计划报甲方审批,施工组织设计虽经甲方审批,但并不由此减少乙方应承担的责任。、按照国家现行土石方及建安工程验收规范、标准、甲方的技术要求及本合同约定完成承包范围内的施工工作,对相应工程做好过程控制检测,具可靠性的功能检测;并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。,甲方有权另行委托其他单位完成后续工程,并按甲方与其他单位谈妥的价格,不论价格高低,从乙方的合同中按实扣减。,并已综合考虑图纸与现场的差异,合同签定后不得以任何方式或理由提出额外的索偿。,乙方须自行搭设相关临建或设施,费用已含在综合单价内,甲方不会给予任何补偿;且如现场场地不足搭设自用的宿舍、办公室、贮存仓、临时食堂等设施,乙方需场外自费解决,乙方已综合考虑此因素,合同签订后不会籍此向甲方提出额外的费用和工期的补偿。、50岁以上及不宜从事建安工程施工的作业人员,否则一切责任由乙方自行承担。,否则,甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付合同工程造价10%的违约金,给甲方造成损失的,承担赔偿责任。,做好相关配合工作,因与其它乙方配合不当造成的损失由乙方承担,保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定,做到工完场清。、管线或甲方现场的其他工程成品或半成品,乙方承担赔偿及一切责任,甲方有权在工程款中扣除。,采取严格、科学的安全防护措施,确保施工安全和第三者的安全,承担安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。,若发生因欠款情况,导致民工或雇佣施工队伍上访或诉讼及其它恶性事件的,甲方有权根据法院送达的《协助执行通知书》或政府主管部门的指令性通知,对乙方的违约行为可同时作如下处理,并保留进一步追诉的权利:ⅰ.从上访事件及其它恶性事件发生当月起,甲方暂不再支付工程款,在施工单位处理好拖欠农民工工资,并取得政府处理意见后,再支付工程款。ⅱ.甲方按照政府主管部门的指令性通知文件或根据法院送达的《协助执行通知书》,可直接向农民工、施工队伍、法院或政府主管部门支付乙方欠付的工资或工程款、材料款等各项欠款,并甲方有权从应付乙方的任何一笔工程款中扣除相应的金额。,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。如不清理,甲方派杂工清理,按￥180元/工日在乙方工程款中扣除。,应在接到甲方书面通知之日起3天内,负责将其所有施工人员、施工机械、机具撤离甲方工地;逾期未撤离的,甲方有权采取任何强制措施,强行责令乙方退场,所发生费用(包括甲方垫付的工人工资等费用)在乙方工程款中扣除,由此造成的经济损失和法律后果均由乙方完全承担,甲方不承担任何责任。、施工资质证书和必须具备在宁波市和象山县施工的有关资质等合法证书,若因乙方不具备上述合法证书,由此而引起的一切经济和法律责任均由乙方承担。,则按甲方已签认的乙方已完合格工程的70%结算;因此给甲方造成任何损失的,甲方保留追究乙方责任、补偿费用的权力。,乙方须处理好与周边村民及当地政府部门的问题,费用已综合在合同单价内,不得因相关关系处理不当而影响施工进度。挖机人员未听从甲方现场管理人员要求造成基础梁、承台、集水坑、后浇带等遗漏及超挖的相关责任由乙方承担,甲方将视情况给予一定的处罚。挖土时须听从甲方施工人员指挥,做到坡度、底平整度尺寸均须符合设计规范要求,严禁超挖与少挖,误差控制在50mm内,确保挖土质量,否则须掉换挖机人员直至技术符合要求为止,挖土时各挖机须配一名人员配合标高控制,乙方的运土车辆须按指定出土口处路线运行。乙方必须严格按规范规定和各有关单位要求进行作业,严禁野蛮施工,挖土时必须保护好桩和其它需保护物体,如因挖土技术及违反规范规定所引起桩移位、断裂等质量问题导致的经济损失,均由乙方负责。,按政府和甲方要求冲洗运输路面和施工区洒水降尘。如因措施不力造成政府部门的罚款由乙方承担。施工工地应当达到市级安全文明施工要求。,甲方发现乙方施工人员未配带安全帽的,每发现一次,罚款100元,