住建部标准建设工程施工合同模板.docx

该【住建部标准建设工程施工合同模板 】是由【379266576】上传分享，文档一共【7】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【住建部标准建设工程施工合同模板 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。住建部标准建设工程施工合同模板
合同编号：__________
名称：__________
地址：__________
法定代表人：__________
联系电话：__________
：__________
名称：__________
地址：__________
法定代表人：__________
联系电话：__________
：__________
鉴于甲方委托乙方进行_______（工程名称）的建设施工，双方为明确各自的权利、义务和责任，经友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
一、工程概述
：_______
：_______
：_______
：_______
：人民币（大写）：_______元整（小写）：________元
二、合同工期
：_______
：_______
三、工程质量及标准
、规范及甲方提供的施工图纸进行施工，确保工程质量符合规定要求。
、设备、构件等符合国家有关标准和规定。
四、合同价款及支付
（大写）：_______元整（小写）：________元，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。
，向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款。
，向甲方提交工程进度款申请，甲方应在收到申请后_______日内支付相应进度款。
，甲方应在_______日内支付剩余合同价款。
五、违约责任
，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付相应的赔偿金。
，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款_______%的违约金。
，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到约定质量标准，乙方应承担由此产生的费用。
六、争议解决
，应通过友好协商解决。
，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定
，甲乙双方各执一份。
（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格并支付完毕全部合同价款之日终止。
，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
发包方（甲方）：__________
承包方（乙方）：__________
法定代表人（或授权代表）：__________
法定代表人（或授权代表）：__________
签订日期：_______年__月__日
注意事项：
：确保合同有唯一编号以便于管理和追溯。
：甲乙双方应提供完整、准确的法律主体信息，包括但不限于名称、地址、法定代表人和联系方式。
：明确工程名称、地点、规模、内容和预算，以界定合同标的。
：约定明确的开工和竣工日期，以及可能的延期条款。
：应详细规定施工质量标准，确保工程符合国家标准和甲方要求。
：明确合同总价款、预付款比例、进度款申请和支付程序以及验收合格后的尾款支付。
：具体约定违约情形及相应的违约金计算方式。
：约定争议解决方式，首选协商，次选诉讼。
：对合同生效条件、补充协议效力等做出规定。
解决办法：
：合同履行过程中出现争议，应通过协商解决，以维护双方合作关系。
：如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
关键词语的法律名词解释：
：指合同当事人违反合同义务时应承担的民事责任，包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失等。
：合同中约定的一方在合同履行前预先支付给对方的款项，通常用于保障合同履行。
：根据工程进度按比例支付给承包方的款项，用于补偿已完工程部分的费用。
：对不符合约定质量标准的工程部分进行修正或重新施工，以达到合同规定的质量要求。
：在原合同基础上，对原合同内容进行补充或修改的协议，具有与原合同相同的法律效力。
：指法院对某一案件进行审理和裁判的权力，通常以合同签订地或履行地法院为准。
：指合同在满足一定条件后，对当事人产生法律约束力的状态。
特殊应用场合及补充条款：
：
场合说明：这个项目注重环保和可持续发展，需要乙方采用环保材料和节能技术。
补充条款：乙方应保证所有使用的建筑材料均符合国家绿色环保标准，且在施工过程中采取有效措施减少对环境的影响。
：
场合说明：乙方需要特别小心地处理古迹修复工作，确保不破坏原有结构和风貌。
补充条款：乙方在施工前需提交详细的修复方案，并得到甲方和相关文物部门的批准。乙方应采取一切必要措施保护文物安全。
：
场合说明：在自然灾害后，需要快速重建，同时确保建筑物的安全性和抗灾能力。
补充条款：乙方应优先考虑建筑物的抗震、防洪等安全性能，并在合同中明确灾后重建的特殊要求。
：
场合说明：乙方需要建设一个现代化的高科技园区，满足特定技术标准和未来扩展需求。
补充条款：乙方应确保所有施工材料和工艺符合高科技园区建设标准，并提供未来扩展的可行性规划。
合同所需附件列表：




（如有）
（针对绿色建筑项目）
（针对文化遗产修复工程）
（针对灾后重建项目）
（针对高科技园区建设）

“我们希望乙方在施工时，能像对待自己的家园一样对待这个项目，确保每一个细节都符合绿色环保的标准。”
“修复古迹是一项需要特别小心的工作，我们相信乙方会像对待艺术品一样对待每一块砖、每一片瓦。”
“灾后的重建不仅仅是盖房子，更是为未来打造一个安全、稳定的家，乙方在这方面有着不可推卸的责任。”
“高科技园区是我们的未来，我们希望乙方能够用最先进的技术和理念，打造一个引领时代的园区。”