技术保密协议.doc

技术保密协议
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规之规定,鉴于甲方承接乙方XXXXX建设工程项目施工,并获得乙方支付的工程款,就甲方在该项目工程施工过程中,以及工程完工以后,保守乙方技术秘密的有关事项,本着平等协商、守法诚信的原则,订立下列条款,以期共同遵守:
一、保密内容和范围
本协议提及的技术秘密,包括但不限于:技术方案、工程设计、电路设计、工艺流程、技术指标、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、操作手册、技术文档、设备数据、相关的函电,等等。
工程施工期间,甲方基于承建的乙方工程项目所做出的技术革新及开发成果。
二、保密要求
。非经乙方书面同意,不得以任何形式复制于任何介质,也不得向第三人披露。
,其使用权归乙方共有;甲方享有使用权,但非经乙方书面同意,甲方不得有偿或无偿转让。
,甲方应在5个工作日内,将乙方提供的技术方案、工程设计、电路设计、工艺流程、技术指标、图纸等技术资料,以及施工期间形成的
文件、记录或材料,完整交还乙方指定人员。
,甲方不得以任何形式展示、披露承建的乙方工程项目信息。
、使用本协议规定保密内容和范围的技术秘密,不得劝诱或帮助乙方把握技术秘密的员工离开乙方。
、规章及保密措施。在发现任何人有侵犯乙方技术秘密时,有义务向乙方总经理通报。
三、协议期限
自双方签订工程施工合同之日起,至工程验收之日起5年内。
四、保密费数额及支付
乙方在向甲方支付的工程款中,视为已包含保密费,根据工程施工合同规定条款一并支付。
五、违约责任
甲方无论故意或过失,违反本协议之规定,导致本协议规定范围内之技术秘密泄露,甲方应赔偿乙方人民币20万元(贰拾万元)整,并同时赔偿因甲方的泄密行为导致的乙方的直接经济损失。
免除责任
乙方同意本协议不适用于下列情形:本协议规定之技术秘密已成为公开资料。
争议处理
由于本协议的履行或解释而产生的或与之有关的任何争议,如双方无法协商解决,应提交烟台市仲裁委员会,并按照其当时有效的仲裁规则和仲裁程序进行最终裁决。
上述仲裁裁决为终局裁决,对