建筑工程施工合同范文.docx

建筑工程施工合同范文建筑工程施工合同发包人承包人依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。第一条:工程概况工程名称: 工程地点: 工程形式及内容: 第二条:工程承包范围承包范围: 第三条:合同工期开工日期: 竣工工日期: 合同工期总日历天数: 第四条:质量标准工程质量标准: 第五条:图纸发包人向承包人提供图纸日期和套数第六条:发包人工作 1、发包人应按约定的时间和要求完成以下工作: 施工单位施工人员进场一周前,应保证施工现场水、电齐全,道路畅通。施工单位进行基础开挖一周前提供工程地质和地下管线资料的提供,包括协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物,古树名木的保护工作。 2、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物,古树名木的保护要求及费用应发包人承担。第七条:水准点与坐标控制点交验: 第八条:施工进度: 第九条:工程面积及价格及其它 1、工程总建筑面积 M2 2、工程价格,每元/M2。 3、工程总造价: 小写大写。 4、外部环境。第十条:付款方式: 付款方式: 第十一条:争议 1、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成后,按下列方式解决: 提交仲裁委员会仲裁。依法向人民法院起诉。第十二条:工程变更本工程如有变更,发包人应在未施工的部位提出工程变更,如施工后变更,发包人应向承包人赔付相应的损失。第十二条:补充条款因发包方不能履行工程款的支付,发包人应承担全部相应责任。十三条:竣工验收: 1、发包人收到竣工验收报告后15天内组织验收,并在验收后7天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。 2、发包人收到承包