二公司分包合同范本（可编辑版）.docx

二公司分包合同范本（可编辑版）.docx中国葛洲坝集团第二工程有限公司关于印发《工程分包合同示范文本》的通知公司所属各单位:《中国葛洲坝集团第二工程有限公司工程分包合同示范文本》经公司2015年第八次董事长办公会审议通过,现印发给你们,请遵照执行。中国葛洲坝集团第二工程有限公司2015年12月29日中国葛洲坝集团第m程有限公司工程分包合同示范文本(试行)使用说明一、 本示范文本适用于公司国内建筑业工程分包。二、 :是指工程总承包人或施工总承包人依据工程分包合同的约定,将承包工程中的专业工程分包给具有相应资质条件的专业分包人完成,由工程总承包人支付工程分包价款,并由总包人与分包人对分包工程项目负连带责任的工程承包方式。2•合同签订地点:根据最高人民法院关于适用民事诉讼法最解释的相关规定,建设工程合同纠纷由合同履行地管辖。可视项目所在地具体情况,选择项目所在地仲裁委仲裁或法院诉讼。3•工程量清单:分包合同均应有工程量清单,禁止出现按主合同价格收取一定比例管理费作为乙方结算价。4•履约担保:履约担保一般采用现金保证金、银行保函形式,谨慎采取实物抵押担保方式。银行保函格式见示范文本附件2。现金保证金不低于分包合同金额的5%,银行保函不低于分包合同金额的10%o合同签订与生效:分包方应当在合同签订前提交合同履约担保、分包方合同签约和现场履约代表的授权委托书,是合同签订的前置条件,甲乙方签字盖章后合同生效。合同附件:示范文本中合同协议书第12条所列附件是为合同签订提供规范格式范本,也是合同签订的必要内容,若是采用招标方式确定分包方,本条可取消,但其所列附件应分布在招投标文件等有关章节中。民工工资保证金:可从进度结算款中以不低于2%的比例扣留或遵照主合同约定。&安全、环境风险抵押金:可从进度结算款中以不低于2%的比例扣留或遵照主合同约定。9•材料、设备管理:项目部应制定完善的管理制度,加强领用、核销等过程管理。对供应给分包人的材料、物资及设备,应与结算同步核销扣款。X程进度:工程进度是合同履约的重点,因此,在分包合同中要说明乙方达不到工程进度所采取的措施及应承担的责任。乙方提供满足合同需要的人员、设备要在合同中明确,以便在施工过程中的控制和检查。在实际使用过程中,项目部还可根据项目实际情况在专用合同条款中增加补充约定。违约:按照通用合同条款的违约责任,在专用合同条款中必须有量化指标,并根据项目实际情况补充通用合同条款中没有列上的其它违约责任。12•计量与支付:除按通用合同条款约定外,项目部应根据工程项目专业类型等实际情况详细规定计量规则。:是否还有其他的限制条款而补充通用合同条款。14•价差调整:除非主合同规定调整和/或并经公司同意,价差不予调整。15•其他约定:是指本合同未包括、主合同有要求或公司有要求或根据项目实际情况需要予以约定的其他事项。。工程分包合同协议书鉴于承包人(以下简称“甲方")与发包人(建设单位,业主)签订 合同(简称“主合同”),取得了 工程的施工承包权,甲方通过(招标或其他)方式,选择为分包人(以下简称“乙方”)。根据我国相关法律法规的规定,双方经过友好协商并达成一致,在(甲方住所地或办公地)订立本合同。1•分包工程名称: O2•分包工程地点: o3•分包工程主要工作内容: ,详见工程量清单(附件1)。:合同谈判备忘录;中标通知书(如果有);投标函及投标函附录(如果有);专用合同条款;通用合同条款;技术条款;图纸;已标价工程量清单;其他合同文件。上述文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。上述文件互为补充和解释,若出现不明确或不一致之处,以上面所列顺序在前者为准,同一顺序的则以时间在后的为准。5•合同工期:本合同工期 天,自_年—月—日至年—月—日。6•合同金额:人民币(大写) 元(小写¥ 元),详见工程量清单。符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入工程量清单所列各子目之中,未列子目不予计量的工作,其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。7•甲方承诺,当乙方履行本合同规定的责任和义务后,按照本合同约定的时间和方式支付合同价款。,履行甲方在主合同中与本合同有关的所有义务并承担与之有关的所有责任与风险。9•本合同自乙方提交履约担保、双方签章后生效;工程完工交付使用、保修期满且工程款清算完毕后自行失效。,双方各执一份。副本_份,甲方执份,乙方执—份,副本具有同等法律效力。11•本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。12•(附件1)(附件2)(附件3)