建筑门窗工程承包合同.docx

建筑门窗工程承包合同在当前我们建筑行业发展的过程中,建筑门窗工程在其中有着十分重要的作用,它的质量问题直接关系到建筑物的舒适性,给人们的日常生活有着一定的影响,对于建筑门窗工程承包合同你了解多少?以下是小编为大家整理的建筑门窗工程承包合同范文,欢迎参考阅读。建筑门窗工程承包合同范文1发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就肇东市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。一、工程名称:。二、工程地址:三、承包方式:包工包料(大包)四、工程内容:点式玻璃雨搭。五、工程用料:1、框架:用15mm与10mm勺铁板制作成玻璃雨搭专用的框架,作成之后进行防锈处理,然后进行***碳烤漆。、拉筋:点式玻璃雨搭专用拉筋。3、玻璃:8mm+8m钢化夹胶玻璃,用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。六、 承包总价:(1500元)每平方米,大约66平方米,总计(99000元),拉筋单独合算,不在总平方米造价之内,最终结算以验收实际测量面积结算。七、 工期:收到预付款之日起一个月内完成工期。八、 付款方式:合同签订后,预付壹万元订金,主框钢板进入现场后付工程款的30%,主框安装完毕后在付30%,完工验收合格后付37%,留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定一年内返还保质金)。九、 违约责任:、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工,在施工期间,由乙方造成停工或人员不足,质量达不到本合同规定要求,须返工重来,造成损失由乙方承担,工期不予顺延。、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款,乙方有权予以停工,工期顺延,造***员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担,并在复工前支付违约费用。十、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成可诉讼至肇东市人民法院。十一、本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,望共同遵守。甲方(公章): 乙方(公章): 法定代表人(签字): 法定代表人(签字):第二条:工程期限、开工日期:2004年5月30日、竣工日期:2004年7月20日、工期延误:在施工过程中,如遇到下列情况,工期应相应顺延:因甲方原因发生工程量变化和设计变更;一周内非乙方原因停电造成停工累计超过8小时;不可抗拒之因素;因甲方原因未能按期完成施工前准备工作,或未能按规定提供材料等造成乙方停工的;合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后5日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告,甲方代表在收到报告后5日内予以确认、答复,逾期不予答复,视为确认。第三条:工地代表甲方驻工地代表:负责人:乙方驻工地代表:负责人:第四条:甲方工作提供与门窗工程有关图纸及技术资料;负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收;负责提供材料堆放场地及脚手架使用。第五条:乙方工作应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工,确保工程质量;切实与土建施工单位配合,认真做好安全生产、文明施工,现场安全责任自负;工程在未办理移交前要切实做好成品保护;要做好门窗的防渗漏措施,否则一切损失由乙方自负。第六条:工程进度严格按合同工期施工,确保不影响土建工程进度。第七条:工程质量1、工程质量的等级和要求:确保优良,门窗综合验收确保叁级以上。2、工程材料的使用:推拉窗为828系列,推拉门为90系列,~,几何尺寸统一,色泽一致,配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。、工程材料的要求:电泳不锈钢铝合金型材采用江阴信元铝材,铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠5mm厚浮法白色玻璃。第八条:工程验收隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。第九条:合同价款与支付1、本工程合同单价(材价调整除外),任何一方不得擅自改变,但发生下列情况之一的,可作调整:(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更。2、工程款支付方式和时间:参见原土建工程《建设工程施工合同》第十条:,须经甲方代表同意,甲方对原设计进行变更,须向乙方发出书面变更通知。工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。第十一条:保修承包方负责保修二年(注:非人为原因)。第十二条::按未付款额每日万分之五支付违约金;:按工程总造价的每日万分之五支付违约金;由于一