铝合金窗制作安装合同.docx

: .
铝合金门窗制作安装合同
合同编号：深宝建丰〔2011〕号
甲方：深圳宝安建筑工程有限公司海丰县时与乙方按约定进行结算。
2、乙方的权利及义务
、乙方必须以书面形式明确施工现场管理负责人壹名，专职负责现场日常管理工作。参加项目部组织召开的会议，负责签收甲方下达的通知、指令、文件，传达布置本分部的工作任务，协调解决本分部施工中出现的各种矛盾和问题。如乙方施工现场负责人不按时参加甲方召开的会议，缺席每次罚款200元，迟到每次罚款100元处罚；
、按甲方要求进场施工，并提前组织好半成品的采购、运输、保护等工作。乙方组织采购的材料，必须符合设计和施工规范要求，并提供产品合格证明，对材料质量负责。材料在使用前，应按要求进行检验或试验，不合格的不得使用。负责现场设施和成品的保护工作。
、乙方施工人员进入现场，应遵守甲方现场管理和安全制度。
乙方所有施工工人与甲方不存在劳动关系，其工人工资、保险、福利等由乙方负责，与甲方无关。但乙方要为施工工人每人交100元的建筑意外伤害保险费，享受项目部已投保建筑工程意外伤害保险理赔。
工人的工伤事故除保险理赔部分外的医疗费、误工费由乙方承担，此费用已包含在承包单价之内。
、乙方必须保证足够人员进场安装，以满足甲方施工需要，且对新进场施工人员进行安全生产交底。乙方进场施工人员必须携带身份证、特殊工种操作证、并将上述证书复印件提交甲方备案。施工人员不准穿拖鞋、背心，否则将被拒绝进入施工区。
、乙方在施工中必须听从项目部管理人员的指挥，如有违抗指挥、辱骂管理人员者罚款人民币1000元。甲方有权单方终止合同，由此造成的经济损失由乙方负责。
、乙方施工人员进场后，要讲公德、讲文明、讲卫生。要团结同志，关心他人，不准酒后上岗，酗酒闹事，打架斗殴，拉帮结伙，恶语伤人；要安排专人打扫卫生，保持工棚整洁，不准随意乱倒垃圾，乱泼污水，不准随地大小便；不准乱接乱拉电线，不准破坏施工场生产、生活设施。违者除赔偿由此造成的一切损失外，每人次罚款500丿元。
、按施工安全规范规定，采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全。
、接受甲方及监理公司的监督和管理，服从甲方对工程总进度计划的安排与施工协调。
、严格按审批后的加工图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，确保工程质量和合同工期。
、工程完工后即使清运垃圾，做到完工场清，垃圾堆放到指定地点。
、在门窗框安装后，门窗框于墙体之间的间隙处由乙方负责填满水泥砂浆。
、施工期间，乙方负责被施工污染的施工现场及运输用市政道路（仅指由乙方运输车辆造成的污染）的打扫和垃圾清运工作，如因此被甲方及政府职能部门处罚，乙方需自行负担该款项罚款。
、参加工程竣工验收，竣工验收合格后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。
九、争议与违约责任
1、违约
、工期：施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，须向甲方支付违约金1000元，并承担因此给甲方造成的一切损失；如因甲方原因造成工期延误，经监理公司和甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。
、产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的，乙方除应立即调换合格产品外，需向甲方支付违约金50000元。如因此造成工期延误的，乙方还应承担相应的责任。
、工程质量：如因乙方原因引起工程安装质量不合格，乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付违约金50000元。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。
、如乙方有前3款之1，且经指出后仍不整改到位的，甲方有权单方面解除合同。合同解除后，甲方安乙方实际完成工程量总价款的85%结算工程款，结算工程款扣除违红金和已付款后的结余部分，甲方在结算后15日内付清。
、乙方必须确保本工程由其承担施工及安装，不能有任何形式的挂靠或分包，否则一经发现，乙方应按本合同暂定总价款的20%向甲方支付违约金，并且甲方有权立即单方解除本合同，乙方还须向甲方赔偿由此造成的一切损失。
、如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，每日按逾期未付款项的1%o向乙方支付违约金。
2、争议
、双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程所在地人民法院诉讼解决。
、对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。
十、合同份数
本合同