必备工程工程合同范文集合九篇.docx

.
精选合同，可自行编辑
必备工程工程合同范文集合九篇
工程工程合同 篇1
　　发包方(简称甲方)：_________________________ 承包方(简称乙方)：___________________场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
　　七、违约责任
　　，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。
　　，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付违约金。
　　八、纠纷处理方式
　　双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。
　　九、合同的变更和解除
.
精选合同，可自行编辑
　　合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
　　十、本合同一式 份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
　　合同附件为本合同的组成部分。
　　甲方(签章)： 电话：
　　乙方(签章)： 电 话：
　　签订地点：
　　签订日期： 年 月 日
工程工程合同 篇2
　　合同编号：
　　发包方： 承包方：
　　按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
　　第一条 工程概况：
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、承包范围：
　　4、承包方式：
　　5、工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。
　　6、工程质量：
　　7、合同价款（大写人民币）：
　　第二条 发包方工作
.
精选合同，可自行编辑
　　1、开工前 日，向承包方提供经确认的施工图纸或作法说明 份，并向承包方进行现场交底。
　　2、向承包方提供施工所需的水、电，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
　　3、指派 （联系电话： ）为发包方驻工地代表或主要联络人，负责合同履行。对工程材料、工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
　　4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责与业主办理相应审批手续。
　　5、提供经业主或发包方确认的工程材料清单，内容包括材料名称、规格型号、数量、品牌、其他技术要求等。
　　第三条 承包方工作
　　1、参加发包方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交发包方审定。
　　2、根据发包方提供的工程材料清单采购合格的工程物料，并由发包方驻工地代表签字确认。
　　3、指派 （联系电话： ）为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜。
　　4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
.
精选合同，可自行编辑
　　5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，并承担相应费用；处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
　　6、对施工现场业主所滞留的物品、设施等采取保护措施。
　　7、施工中未经发包方或业主的书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
　　8、工程竣工未移交发包方前，负责对现场的一切设施和工程成品的保护。
　　9、参加发包方或业主单位主持召开的工程进度协调会议。
　　第四条 关于工期的约定
　　1、发包方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得承包方同意，并支付承包方因赶工采取的措施费用。
　　2、因发包方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
　　3、因承包方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
　　4、因设计变更或非因承包方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（含8小时，一周内累计计算），工期相应顺延。
　　第五条 关于工程质量及验收的约定
　　1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
.
精选合同，可自行编辑
　　2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。发包方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向承包方支付由此增加的费用。
　　3、发包方、承包方应及时办理隐蔽工