2022年废水处理工程施工合同.docx

编号：
时间：20XX年X月X日
微 风 文 案
页码：
2022年废水处理工程施工合同_
________建设工程
施工合同
　　工程名称:__________________
　　工程地点:_______施工准备工作.
　　，编制施工组织设计、施工措施计划和由承包人负责的施工图纸，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任.
　　，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全，并应采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害.
　　，承包人负责培训发包人的操作人员，使之熟练掌握操作要求，交付使用后继续为发包方提供项目相关技术支持服务.
　　.
编号：
时间：20XX年X月X日
微 风 文 案
页码：

　　、进度向发包人交付竣工资料及文件一套.
　　，不得向第三人泄露、，发包人有权向承包人索赔.
　　八、违约责任：
　　，每逾期支付一天，，承包人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人.
　　，承包人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的工程费用.
　　，延误了按本合同第四条规定的工期，每延误一天，应减收该项目费用的千分之五.
　　，承包人要求终止或解除合同，承包人应双倍返还定金.
　　九、其它
　　，承包人应予支持.
编号：
时间：20XX年X月X日
微 风 文 案
页码：

　　，另行支付费用.
　　，双方应及时协商解决.
　　，，调解不成时，可向人民法院起诉.
　　，.
　　，双方可签订补充协议，有关协议及双方认
　　可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力.
　　发包人（章）：法定代表人（签字）：委托代理人：地址：电话：开户银行：账号：
　　承包人（章）：法定代表人（签字）：委托代理人：地址：电话：开户银行：账号：
　　年月日
第二部分合同条款　　1、定义
　　、合同格式中载明的甲乙双方所达成的，包括所有的附件和构成合同的其它文件.
　　、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及材料.
编号：
时间：20XX年X月X日
微 风 文 案
页码：

　　，如运输、保险及安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的服务.
　　.
　　.
　　，确认合同项下的货物符合合同规定的活动.
　　2、技术规范
　　（如果有的话），则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准.
　　3、知识产权
　　，，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、费用和经济赔偿.
　　4、付款
　　合同签订后，七日内，甲方向乙方支付合同价款的30%为预付款；所有设备进场后十五日内甲方向乙方支付至合同总价款的60%；安装完成，甲方初步调试、验收合格后十五日内甲方向乙方付至合同总价款的80%；水质通过有关部门验收