桩基工程施工合同 合同范本.docx

该【桩基工程施工合同 合同范本 】是由【小熙】上传分享，文档一共【13】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【桩基工程施工合同 合同范本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同
桩基工程施工合同范文一发包方(建设单位):
承包方(施工单位):
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其余有关法律、行政法例等规定,联合本工程详细状况,两方达成如
下协议。
一、工程名称:**********厂区桩基工程
二、工程地址:*********开发区
三、工程承包范围:一栋加工车间、一栋库房进行水泥土搅拌桩
地基加固办理,包工包料,(包含成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按
当地水泥市场价钱:,
四、规格及工程量:水泥标号:。总桩数约1252棵,设
(含桩头),桩径500㎜,总进尺约10000米
六、工程造价:约29万元
、桩基施工单价(中标价),大写:(最后结算按实质工程量计算,设计更改、工程签证等一并进入结算)。
、
七、工程质量等级:合格。
八、施工工期:
本工程有效工期25天,暂定于自年代日动工,施工时期如
1/13
文章根源网络整理,仅供参照学****br/>桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
遇以下状况,经发包方现场代表及监理方签证后,工期顺延:不可以提
供施工场所、水、电源,道路未能接通,阻碍物未能消除,影响进场
施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原由此监理签证不实时而影
响下一道工序施工;人力不行抗拒的要素而延迟工期。
九、工程师职责
发包方派驻的工程师
姓名:职务:
职权:负责工程质量、进度、安全施工监察及协调有关单位、周
边民众关系,报经建设单位负责人赞同,审批现场签证,参加分部工
程查收。
监理单位委派的工程师
姓名:职务:
发包方拜托的职权:负责该工程的工期、质量及安全管理,在施
工过程进行旁站、巡视等检查及查收。
十、两方的主要责任
(一)、发包方的责任:
、办理正式工程和暂时设备范围内的土地征用、租用,办理施工允许证和占道允许证等。
、负责动工前施工场所的“三通一平”工作,供给地下管网资料,办理管线、电缆、原有旧基础等地下阻碍物。
、供给建筑物的坐标控制点和高程控制点。
2/13
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
文章根源网络整理,仅供参照学****br/>桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审,按合同规定在动工前3天内供给设计图纸2份,并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行判定交与承包方。
、按协议条款的规定实时拨付工程款。
、担当本工程的桩基检测花费为:
(二)、承包方责任
、按两方确立的分工范围,做好资料的采买、供给和管理,并实时组织人力、物力及各样施工机械设备进入施工现场,做好施工前的各样准备工作。
、严格依照施工图进行施工,保证工程质量,按合同商定的时间进行施工,保证准时完工和移交。
、依照国家有关规定供给完工查收资料,参加完工查收,办理完工结算。
、在动工前3天内向发包方提交施工组织设计或施工方案。
、做好建筑物的定位验线工作,实时上报施薪资料。
、施工中严格依照国家有关安全操作规程施工,并保证安全文明施工。
十一、工程结算与工程款拨付
、本工程完工结算按中标价加签证方式结算。更改签证部分依据两方现场设计更改签证的工程量依照综合单价计算。
、工程款拨付:依照合同通用条款的要求,两方签订合同后分
3/13
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
文章根源网络整理,仅供参照学****br/>桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
期付款:
设备进场拨付至工程总价款的50%
桩基检测达到设计要求后10日内拨付所有工程款。十二、工程质量和查收标准
、承包方严格依照施工图及有关说明、国家现行建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻现场代表的监察。
、完工工程查收,以国家现行《工程施工及查收规范》、施工图纸及说明、施工技术文件为依照。
、工程完工后,工程完工质量经当地质量监察部门查验合格后,发包方须实时办理查罢手续。
、两方对工程质量有争议的,请东营港经济开发区质量监察部门勘验判定。
、工程完工查收合格后发包方方可使用。
十三、工程保修期从开始强夯施工时至夯后基础完工查收合格终
止。
十四、违约责任
一、发包方责任
、-工程半途停建、缓建或因为设计更改及设计错误造成的返工,应采纳举措填补或减少损失,同时赔偿承包方为此造成的歇工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、资料的损失。
、发包方未按合同规定拨付工程款,造成承包方的歇工、窝工
4/13
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
文章根源网络整理,仅供参照学****br/>桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
损失由发包方担当。
、工程完工查收合格并两方结算完后,应按合同商定付清工程款,如不可以准时付款时,每天向承包方偿付拖欠工程款额万分之五的违约金。
、工程未经查收,提早使用或私自动用,由此而发生的质量或其余问题,由发包方担当责任。
(二)、承包方责任
1、因施工造成的质量不切合合同规定的,负责无偿维修或返工,
并赔偿发包方为此而增添的工程花费。
、工程未按合同规定工期完工,每迟延一天,向发包方偿付工程总造价万分之五的逾期违约金。
十五、争议的解决方式
如两方就本合同在执行时期发生的争议,由两方当事人磋商解决,磋商不行时向东营市人民法院起诉。
十六、本合同两方署名盖印后奏效,工程完工查收切合要求,结清工程款后停止。
十七、本合同一式6份,此中发包方3份,承包方3份。
十八、增补条款
、
、强夯施工前按施工方要求由发包方开挖排水渠并担当花费。
、由建设方定位放线()
5/13
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
文章根源网络整理,仅供参照学****br/>桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
可施工。
、工农关系由建设方办理并担当花费。
、《试夯》,若有设计图纸更改,所造成强夯施工桩延迟,设备出入场花费由建设方担当
、设备进场前,先签订施工合同,设备进场时支付施工方工程总造价的50%的工程款。
本合同执行过程中如发生未尽事宜,两方应实时磋商解决,方磋商一致的,签订增补协议,增补协议为本合同的一部分,与本合同拥有同样法律效劳。
发包方:(盖印)承包方:(盖印)
法定代表人:法定代表人:
拜托代理人:
年代日
拜托代理人:年代日
桩基工程施工合同范文二发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,联合
本工程详细状况,两方达成以下协议。
第一条工程概略
甲方在拟建,该基础工程采纳桩基,
6/13
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
文章根源网络整理,仅供参照学****br/>桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
甲方拜托乙方担当本次桩基工程的施工任务。
承包范围:
第二条工程造价与承包方式
工程估算总值:
承包方式:第三条工期
动工定于年代日
完工定于年代日
对以下原由造成完工日期推延,工期相应顺延;
①.工程量变化或设计更改;
②.非乙方原由停水、停电、造成歇工累计超出8小时;
③.场所的平坦、地基石的开挖、道路的疏畅造成的窝工;
.不行抗拒的外界要素。第四条资料供给
第五条结算方式
,甲方支付给乙方工程估算总造价的作为乙
方进场及备料的花费款;
,甲方支付给乙方工程款到工程总造价的;
桩基工程经查验合格,余款一个月内一次性付清。第六条两方责任
甲方责任
7/13
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
文章根源网络整理,仅供参照学****br/>桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
施工场所的平坦、消除砼地面、开挖地基石及地下阻碍物,使施工场所具备施工条件,并在动工后持续负责解决以上事项遗留问题。
将施工所需水、电线路从施工场所外面接至施工场所,并保证施工时期水、电的需要。
开通施工场所与城乡公共道路,知足施工运输的需要,保证施工时期的通畅。
向乙方供给施工场所的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真切正确。
协调办理施工现场四周地下管线和周边建筑物、修建物的保护,并担当有关花费。乙方责任
按甲方代表的要求,达成桩基的施工。
向甲方代表供给施工计划和工程事故报告。
按工程需要供给和维修夜间使用的照明、警卫等。如乙方未执行上述义务造成工程、财富和人身损害,乙方担当责任及所发生的花费。
恪守地方政府和有关部门对施工场所交通和施工噪音等管理规定,经甲方赞同后办理有关手续,甲方担当由此发生的花费。因乙方责任造成的罚款除外。
按合同的要求做好施工现场所下管线和周边建筑物、修建物的保护工作。
保护施工现场洁净切合有关规定,交工前清理现场达到两方约
8/13
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
文章根源网络整理,仅供参照学****br/>桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
定的要求,担当因违犯有关规定的损失和罚款(合同签订后颁发的规
定和非乙方原由造成的损失和罚款除外)。
第七条工程质量及查收标准
乙方一定严格按中华人民共和国国家标准“建筑地基基础工
程施工质量查收规范”及有关设计的规定进行施工,增强技术管理保证工程质量。
为了共同把好质量关,甲、乙两方互派施工代表,随时检查施工进度,实时查收隐蔽工程有关质量。
乙方应随时接受甲方代表及监理工程师的检查、查收,为查验供给便利条件。
在施工中乙方工程切合质量要求,甲方代表或监理工程师当日未在记录上署名,可视为甲方代表或监理工程师已认同当日工程质量,乙方可持续进行施工。
因为设计原由达不到查收要求,甲方负责改正设计,乙方按改正后设计从头施工。甲方担当改正设计,拆掉及从头施工的经济支出,工期相应顺延。
在完工查收中,发现不切合质量要求,需返工的部分工程分清甲、乙方责任,研究维修方案,由乙方施工。因返工而造成的全部花费,由造成责任方担当。
两方对工程质量有争议,请质量监察部门仲裁。
工程查收标准按“建筑地基基础工程施工质量查收规范”及
9/13
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
文章根源网络整理,仅供参照学****br/>桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
有关设计图纸进行查收。工程完工后,由乙方通知甲方共同查收签订查收证书后,工程移交甲方管理。
接受当地质量监察站的检查监察。第八条安全施工
乙方按有关规定,坚持“安全第一,预防为主”,采纳严格的安全防备举措,担当因为自己安全举措不力造成的责任和所以发生的花费。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方担当责任和花费。
发生重要伤亡事故,乙方应按有关规定立刻上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府部门要求办理。发生的花费由事故责任方担当。
在特别地段、环境施工时,甲方应按有关规定供给相应防备举措,并担当有关的经济支出。
第九条合同的奏效与停止
本合同自协议条款商定的奏效之日起奏效,并拥有法律效劳。任何一方不可以一方面停止合同。在工程结算,甲方支付工程款完成后,本合同即告停止。
本合同正本份,拥有同样法律效劳,由甲乙两方署名盖印后分别保留。本合同副本份,由甲乙两方分送有关部门。
第十条违约责任
甲方在商定付款时间内,未能实时清结工程款,甲方按每天1‰向乙方支付违约金。乙方未按合同规定完工,每超出一日,偿付给甲方每天1‰的违约金。
10/13
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
文章根源网络整理,仅供参照学****br/>桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本
桩基工程施工合同_合同范本