钢构工程施工合同协议范本3篇 钢结构施工合同范本简易.docx

该【钢构工程施工合同协议范本3篇 钢结构施工合同范本简易 】是由【mama】上传分享，文档一共【12】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【钢构工程施工合同协议范本3篇 钢结构施工合同范本简易 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。钢构工程施工合同协议范本3篇钢结构施工合同范本简易
下面是我收集的钢构工程施工合同协议范本3篇钢结构施工合同范本简易,供大家参阅。
钢构工程施工合同协议范本1
建设单位:(以下简称甲方)
施工单位:(以下简称乙方)
为了明确双方责任,分工协作,相互协作,依据国家有关规定,钢结构工程承包详细状况,经双方协商一样,签订本合同。
第一条:工程名称:
其次条:工程地点:
第三条:工程范围:
第四条:承包方式:
1、包工包料。
2、工程造价按元/m2,面积暂定m2总造价人民币元(大写)。
照实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证,决算时按实际平方计算。
第五条:工程承包范围包括:制作、安装、配件、运输、油漆,屋面上采纳、墙面采纳、钢梁、檀条等采纳甲方供应的施工图纸。
第六条:工程期限:乙方收到甲方通知后天内必需进场,进场后施工期限为天,在施工过程中,由于不行抗力或设计变更、甲方等缘由延迟施工的,顺延期限。
第七条:工程结算
1、本合同订立生效后三日内,甲方支付乙方备料款%,计万元。
2、钢构件材料进场起先吊装前,付总价的%,计万元。
3、钢构件框架安装完毕,盖屋面板前付总价的%,计万元。
4、竣工验收合格一星期内,付工程款的%,计万元。
5、因甲方拖欠预付款和进度款,而影响施工进度,造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外,还应由甲方担当相应的经济损失。
6、全部工程款必需汇入乙方指定账户,并由乙方财务部门出具收款收据证明,否则乙方不予承认。
第八条:工程质量验收
1、乙方必需严格根据施工图纸、说明和相关规范细心施工,确
保质量,施工中因施工责任造成不合质量要求,甲方必需刚好提出,乙方应保证质量,负责返工修补并担当一切费用,凡因乙方缘由造成屋面渗漏等质量问题,由乙方无偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准)。
2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收,竣工前乙方提出交工通知书,甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收,并签具验收证明,逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可运用,未阅历收,甲方擅自运用则视为工程验收合格)。
第九条:施工打算:施工前甲方应尽力帮助乙方施工安装,并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续,施工图纸由甲方供应。
第十条:补充条款
第十一条:合同生效及分数
1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效,至工程竣工及价款结清后失效。
2、本合同正本贰份,双方各执一份;副本贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件,并与本合同一并具有法律效力。
第十二条:附则
1、本工程甲方指派同志,乙方指派同志,为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。
2、贯彻国家平安生产的有关规定,确保平安施工,如施工中发生工伤事故及经济损失,由乙方负责。
3、一方擅自中止合同,须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。
建设单位(盖章)施工单位(盖章)
代表(签字)代表(签字)
甲方负责人电话乙方负责人电话
年月日年月日
钢构工程施工合同协议范本2
发包方:
承包方:
发包方、承包方双方根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,依据工程详细实际状况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
第一、工程概况
(一)名称:绿城翡翠湖玫瑰园3#楼钢结构梁柱工程
(二)工程地点:经济技术开发区
(三)工程形式及内容:
工程形式:地下室至17层全部钢结构坚心梁柱
其次、工程合同范围
(一)工程合同范围:
钢结构梁柱的制作、运输、安装、检测,以及预埋件的制作安装等工程。
(二)本合同不包括内容:
1、照明设施,水、电、暖气、通风、土建工程;
2、钢结构防火涂料及施工。
第三、施工打算
(一)发包方:
1、本合同签订后,假如须要办理有关手续由发包方负责;
2、负责对基础、预埋件埋设工程的施工及质量的验收工作,做好“三通一平”工作,接通施工现场的施工用水源,电源、变压器,应满意施工用水,用电量的须要。做好施工场地构件运输进场的平整,拆迁障碍物,便于承包方进场施工;现场的垂直运输塔吊费用由发包方担当,发包方要合理调配好塔吊,协作好承包方的现场施工。
(二)承包方:
1、组织现场施工人员熟识图纸,察看工地,编制钢结构部分专项施工组织设计或施工方案、施工进度安排;
2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场;
3、对现场施工人员进行平安、文明教化,进行施工技术、工程图纸交底;
4、帮助发包方做好施工场地四周下管线和邻近建筑物的爱护,费用由发包方负责。
第四、材料、设备供应:
(一)本工程合同范围内所需的全部建筑材料,钢构配件、设备等物资的供应,均由承包方采供;
(二)用于本工程的主要材料及设备应附有合格证,严禁不合格的建筑材料、设
备、钢构配件等,用于本工程。否则,造成一切后果及经济责任,均由承包方担当。
第五、工程期限:
(一)本工程合同工期为根据土建进度要求工期同步进行。
(二)开工前七天,发包方向承包方发出开工通知书,承包方收到开工通知书六天后进入施工现场。
(三)如遇下列状况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:
1、按施工打算规定,不能供应施工场地、水电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响现场施工。
2、不属于系数范围内的重大设计变更,设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度。
3、在施工中如因停电、停水8小时以上或边连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。
4、未按合同规定付款、工程进度款影响施工。
5、如遇外力不行抗拒的因素(如自然灾难等)而延误工期。
第六、工程质量及验收
(一)承包方必需严格按施工图纸、说明文件及国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受发包方的监督检查。
(二)工程竣工后承包方向发包方提交主体竣工验收通知书及验收资料,发包方应在十五日内组织验收,如十五日内不组织验收或进入下道工序施工视为合格。
(三)发包方按施工图及说明和国家的有关规范和标准组织验收,验收合格后,双方签署交工验收证书,承包方供应质保单。工程验收合格后,发包方方可运用,未阅历收投入运用视为合格工程。
(四)工程保修期为一年,保修期内发包方正常运用若出现质量问题,承包方为发包方修理,修理费用由承包方担当,如发包方缘由造成工程损坏,发包方应担当材料及人工费用。
第七、工程造价
(一)本工程为包工包料,钢构部分根据每吨钢结构综合单价8096元/吨结算。(大写叁佰伍拾万元整),采纳固定综合单价结算,工程量按图纸及现场签证部分实际发生量进行理论计算决算(综合单价包括材料费、制作费、运输费、安装费、检测费、图纸深化费)。
(二)该工程开具的发票,70%为材料发票,30%为人工劳务费。
(三)发包方不得向承包方收取现场施工配套费及其他管理费用。
(四)现场水电由发包方向承包无偿供应运用。
第八、风险责任
(一)本工程承包方从原材料、运输过程中的风险责任即施工中的平安责任,均由承包方担当。
(二)在施工当中,由于施工不当或质量缺陷等承包方缘由造成平安事故,一切后果由承包方负责。
(三)承包方负责图纸深化设计,深化设计费用包含在综合单价内,承包方对其所深化设计的图纸负全责。
第九、付款及结算方式:
(一)合同签定后三天内,发包方向承包方支付合同总额40﹪的工程预付款。
(二)钢结构进场施工时且主构件制作完成50%时,付合同价款的30%。
(三)全部构件制作完成付合同价款的15%,)。
(四)全部安装完成7日内付至决算价款的95%,
(五)发包方预留决算后总额的3%为质保金,此款在主体结构验收合格之日起一年内付清。
发包方:承包方:
签字:签字:
电话:电话:
签订日期:签订日期:
钢构工程施工合同协议范本钢构工程施工合同协议范本3
甲方:____________
乙方:____________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,现就本建设工程详细施工事项,为明确双方的权利和义务,经友好协商一样,达成如下合同条款:
一、工程概况
工程名称:____________
工程地址:____________
承包范围和内容:____________________________________________________________
二、合同价款:
金额(大写):____________
三、双方一般权利和义务
甲方责任:
。
,保证做好供电、供水。
,按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款违约金。
:
,工程质量符合设计要求,甲、乙双方验收,确保工程质量.
、平安生产。
、施工机械进场。
,乙方缘由造成的事故由乙方负责。
。
。
四、合同工期
本合同工期总日历天数天。以合同签订之日起起先计算。
,工期相应顺延:
;
、停水8小时以上,影响正常施工;
;
;