建设工程限额设计合同.pdf

该【建设工程限额设计合同 】是由【mama1】上传分享，文档一共【11】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【建设工程限额设计合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。:.
合同编号:
建设工程限额设计合同
项目名称:
项目建设地点:
委托方:
承接方:
签订日期:年月日
建设工程限额设计合同
委托方(甲方):
承接方(乙方):
设计证书等级:
甲方委托乙方承担工程的限额设计任务。为进一步
明确双方责任,确保设计工作顺利完成,经双方协商一致,同意签订本合同.
:
《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建
设工程勘察设计市场管理规定》.
.
。

(1)甲方提交的技术资料及文件和要求:.
(2)合同约定的技术标准

(1)合同书
(2)甲方要求及委托书
(3)投标承诺书
、阶段、规模、投资、设计内容及标准:
本工程设计按方案调整、扩初设计、施工图设计三个阶段分期、分批
开展设计工作,设计进度按承诺设计周期,并考虑甲方对该项目的实际要求
以及乙方的可能,经甲乙双方共同协商,约定如下:
序项目名称阶段规模投设计内容及标准
1
工程特征及附注说明:
:
序号资料及文件名称份数内容要求提交时间
1:.
2
3
4
:
序
资料及文件名称份数内容要求提交时间
号
1
2
3
4
5

《工程设计收费标准》,并结合设计单位
投标报价,本工程设计费为每平方米单价包干,总计设计费人民币(人:.
民币大写:).(取费计算标准详见设计费计算表).设计费的计
算方法为:单价×面积
7。2本合同生效后7天内,乙方根据甲方要求进行方案调整和扩初
设计,按合同要求提供项目报建图。项目报建图审批通过后十天内甲方支
付给乙方设计费总额的,计万元。
,确定各项成本控
制指标符合乙方承诺条件后十天内,甲方支付给乙方设计费总额的,
计万元。
7。4乙方提交全部设计文件后由甲方组织有关专家,确定各项成本
控制指标符合乙方承诺条件十天内,甲方支付给乙方设计费总额的,
计万元。
7。5南海颐景园一期工程取得预售证后十天内,甲方支付给乙方设
计费总额的,计万元。
,甲方付清全部设计
费(设计费总额的,计万元整)。如由于甲方原因在
前工程尚未竣工,甲方必须付清全部的设计费。
:
8。1甲方责任:
8。1。1甲方按本合同第六条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交:.
资料及文件,并对其完整性、正确性及时限性负责。
若甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,乙方按本合同
第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以上时,由甲、
乙双方另行商定。
。2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所
提资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补
充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗实际工作量
向乙方酌情支付返工费。
。3在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工
作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行
的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶
段设计费的全部支付。
8。1。4甲方应按本合同第七条规定的金额和时间向乙方支付设计费
用,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过
30天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。甲方上级
对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均应支付相应的设计费。
8。1。5甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时,甲方应
支付赶工费(双方另行协商)。
,未经乙方同意,甲方对乙方交付的
设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情:.
况,乙方有权索赔。
:
、时间及份数向甲方交付设计文
件.
8。2。2乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙
方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受
损失部分的设计费,并根据损失程度向甲方偿付赔偿金,赔偿金最多与免收
的设计费金额相等。
。3由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计文件交
付时间,每延误天,应减收该项目应收设计费的。超过规定时
间天以上,甲方有权终止合同,并书面通知乙方,乙方赔偿由此造成
的一切损失。
,乙方要求终止或解除合同,乙方应返还设计费总额的
双倍。
,若有此要
求,乙方必须按审查意见进行修改。
8。
设计、服务工作.
、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资
料。如发生以上情况,甲方有权索赔。:.
8。2。8本项目实行限额设计,乙方提供的设计文件必须满足以下经
济指标:
1、钢筋混凝土结构钢筋用量指标:
2、单位建安造价指标:
。9乙方提供的设计文件,必须符合国家和主管部门规定的深度及
质量上的标准,设计文件应该体现技术上的适用性、可靠性和经济上的合
理性,施工图纸要求做到技术先进、结构合理、施工方便。
8。,乙方应负责向甲方及施工单位进行现场
设计交底并做好服务、咨询工作,并就有关设计问题提出处理意见。收到
甲方通知后,最迟在第二天为甲方或施工单位提供咨询。遇到特殊情况,
需要紧急处理的,在二小时内派遣主要技术负责人赶到施工现场。遇到甲
方需乙方派人参加中间验收及竣工验收的,乙方收到通知后,最迟在第一
天派人参加中间验收及竣工验收工作.
,乙方不得将本协议约定的部分设计任务交由
第三人完成。
8。
计工作,并为本合同项目服务至施工安装验收结束为止.
8。,甲
方有权要求调换,并出具书面通知。乙方应在收到甲方的书面通知后
天内予以调换,逾期未予调换的,乙方按设计费总额的向甲方支付违约:.
金,逾期天仍未调换的,乙方除按设计费总额的向甲方支付
违约金外,甲方有权终止合同并书面通知对方。
8。2。14现场工程变更(未造成乙方返工)联系单签证,乙方必须
在事前天内完成,或经过甲、乙双方有关人员电话沟通委托甲方的技
术人员代理签证,但事后内由乙方的设计人员进行补签。
8。、技术不精或有意提高结构安
全系数和设计等级,经国家有关部门认定,给甲方造成损失的,乙方必须
承担赔偿责任。


时,双方应另行签订技术咨询服务合同.
,由乙方自费向有关
《工程设计
收费标准》规定的份数,乙方另收工本费.
9。3乙方在设计中采用了先进技术,并有较好的经济效益,经设计审
核确认(由甲方和设计主管审查部门审查),适当增加设计费(双方另行协
商),如果设计质量和设计水平达不到合同和甲方要求,应按设计扣减设计
费.
,建筑材料、建筑构配件、设备乙方应注明其:.
规格、型号、性能等技术指标,其加工定货,甲方需要乙方设计人员配合
时,所需要费用由甲方承担。但乙方不得指定建筑材料、建筑构配件、设
备的生产厂或供应商。
,另行支付费用。
9。6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
,委托方与承接方应及
时协商解决。协商不成时,双方同意由佛山市仲裁委员会仲裁(双方不在
本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向南海区人
民法院起诉).
,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合
同具有同等效力。
,甲乙双方各执三份。
,在15日内报项目所在地省级建设行政主管
,到项目所在地工商行政管理部
,本合同即行终止。
合同附件:
分项名工程概算投费率或定设计费
序号规模或等级系数
称资额(元):.
设计费计算表
注:,国家收费标准无具体规定
的,双方协商确定。
2。设计费单价不变,按施工图面积结算。
委托方单位名称(盖章):承接方单位名称(盖章):
法定代表人:法定代表人:
单位地址:单位地址:
邮政编码:邮政编码::.
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
银行帐号:银行帐号:
签订合同代表(签字):签订合同代表(签字):
日期;日期:
建设行政主管部门工商行政主管部门
审查意见(盖章):鉴证意见(盖章):
审查号:鉴证号:
审查日期:鉴证日期:
年月日年月日