有关建筑工程施工合同模板汇编七篇.docx

该【有关建筑工程施工合同模板汇编七篇 】是由【温柔的兰花】上传分享，文档一共【22】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【有关建筑工程施工合同模板汇编七篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。相关建筑工程施工合同模板汇编七篇建筑工程施工合同篇1发包方:承包方:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,依照相同、自觉、公正和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,定论立本合同。一、工程大要、工程名称、工程地址、工程内容二、工期、承包方应按发包方人要求的工期达成所有工作。动工日期竣工日期合同工期总日历天数天。、工期奖罚:本工程以发包方查收经过为竣工。分承包方不能够按上述工期达成时,每推迟一天罚款元。、有以下状况之一,并经发包方签证,工期能够顺延。(1)因发包方原因影响动工。(2)工程量有较大的增加。(3)不能抗力。(4)发包方赞成工期顺延的其他状况。非上述原因,工程不能够按合同工期竣工,承包方应担当违约责任和因此造成的发包方损失。三、工程质量及查收1、质量标准。、承包方应依照施工图及说明、国家相关施工规范、查收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。、承包方应付现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完满责任,因承包方责任造成工程质量事故、返工,其经济损失由承包方自负,因此造成工期延缓的,承包方担当所有责任。、承包方必定接受发包方在施工过程中的管理,及时办理质量查验手续。承包方应按国家竣工查收相关规定,向发包方代表供给完满的过程查验资料。、质量达不到约定标准,发包方罚承包方总造价的。四、过程结算、工程款支付、结算方式:(1)承包方式:(2)计价方法:(3)合同价款(大写):(4)结算方法:、工程支付:五、资料供给及设施管理、所有资料由承包方自行采买,经发包人认可后使用。、机械设施由承包方自备。六、发包方责任、负责办理相关建设手续。、审查承包方编制的施工方案,各种技术资料和工程预决算。、供给施工图纸套。、负责组织工程设计交底、图纸会审。、发包人指派同志为工地代表。七、承包方的责任、承包方在施工中必定装备保证工程进度和质量的现场管理班子。、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度,接受发包方代表的指挥、检查和督查。、本合同见效后日内编制出施工方案,报发包方审查,并按施工方案组织施工。、做好施工原始记录,按发包方要求的工程资料的样式及填写方式,齐集施工技术资料,供给给发包人2套。、承包方指派同志为工地代表。八、安全生产与文明施工、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理,加强使用过程中的检查,保证使用安全。、承包方必定按文明施工要求组织施工,做到施工现场文明齐整。、承包方在施工中,应严格安全措施,严禁高空抛物。、承包方在施工中,如发生人身和设施事故,所有花销平和后问题的办理,均由承包方负责,并担当因此给发包方造成的经济损失。九、其他、本合同双方约定经签字,盖章后见效。、合同份数:(1)本合同正本两份,拥有相同效力,由发包方、承包方分别保存一份。(2)本合同副本份(发包方执,承包方执)。十、补充条款发包方:承包方:合同订立日期:__年__月建筑工程施工合同篇2依照《中华人民共和国合同法》的规定结合本合同项下工程的详尽状况,双方经协商达成一致协议并书立本合同以资共同依照执行::::旧房拆掉,::本工程自2022年3月28日动工,:(人民币大写):×叁×佰×叁×拾元每平方米(依照建筑施工达成后实质面积结算),向乙方进行现场交底,所有腾空房子,除去影响施工的阻挡物;向乙方供给施工所需的水,电,气及电讯等设施,并说明使用注意事项;办理施工所涉及的各种申请,批件等手续。[]为甲方驻工地代表,负责合同执行。对工程质量,进度进行检查。,消防,垃圾办理等工作,并担当相应费用。,拟订施工方案和进度计划[附件一],交甲方判定。[]为乙方驻工地代表,负责合同执行。按要求组织施工,保质,保量,按期达成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定;严格依照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录;参加竣工查收,编制工程结算。,稳当保护好施工现场周围建筑物,设施管线,古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,办理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。,负责对现场的所有设施和工程成品进行保护。,应征得乙方赞成,并支付乙方因赶工采用的措施花销。,影响工期,工期顺延。,不能够按期动工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。,停水,停气及不能抗力因素影响,以致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。,作法说明和《建筑装修工程施工及查收规范》,《建筑安装工程质量查验评定一致标准》(等国家拟订的施工及查收规范为质量评定查收标准。。甲方要求部分或所有工程项目达到优异标准时,应向乙方支付由此增加的花销。,乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与查放手续。甲方严禁时参加隐蔽工程和中间工程查收,乙方可自行查收,甲方应予认可。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应担当复验花销,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工花销由乙方担当,但工期也予顺延。,其返工花销由乙方担当,工期不顺延。,乙方应通知甲方查收,甲方自接到查收通知10日内组织查收,并办理查收,移交手续。如甲方在规准时间内未能组织查收,需及时通知乙方,另定查收日期。但甲方应认可竣工日期,并担当乙方的看守花销和相关花销。,甲方分六次按以下方式支付工程款,尾款于竣工结算后二个月内依照实质状况结算。本合同签署见效乙方派员进驻工程建设场所后3日内,甲方支付总计工程款的30%,计人民币×元;第一层楼施工达成(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币×元;第二层楼施工达成(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币×元;第三层楼施工达成(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币×元;所有内外墙装修达成后支付总计工程款的15%,计人民币×元;所有工程达成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%,实质面积的差价与此同时结算。,乙方提出工程结算并将相关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查达成。[附件二],应为吻合设计要求的合格产品,并应准时供给到现场。,设施,如不吻合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。,应吻合《中华人民共和国消防条例》和相关防火设计规范。《建筑安装工程安全技术规程》,《建筑安装工人安全操作规程》,《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规,规范。,消防条例,以致发生安全或火灾事故,乙方应担当由此惹起的所有经济损失。,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方100元。,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元违约金。,陈设和工程成品,如造成损失,应照价补偿。,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采用协商解决或请相关部门进行调解。,调解解决也许协商,调解不能时,双方赞成由工程施工所在地人民法院裁判。,双方各执一份。。甲方:乙方:日期:日期:附件一:施工图纸或作法说明附件二:乙方供给资料及施工质量要求水泥,使用黄石华新水泥,梁柱现浇使用号,墙,地粉砌使用号;水泥与黄沙的比率在梁柱现浇中不得少于;在墙,地粉砌中不得少于;内外墙粉砌厚度不得少于×MM;地坪厚度不得少于×MM;钢筋,梁柱中使用直径不得小于18MM,天台牛腿中使用直径不得小于22MM;任何墙壁厚度不得小于240MM;其他约定:延伸阅读:工程质量查见收效生产安全建筑工程施工合同篇3发包人(全称):____________________________承包人(全称):____________________________发包人、承包人依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修方法》,经协商一致,对___________________(工程全称)签署施工合同。第一条工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,依照相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,担当本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设施安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。详尽保修的内容,双方约定以下:第二条质量保修期双方依照《建设工程质量管理条例》及相关规定,约定本工程的质量保修期以下:⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年;⒊装修工程为____________年;⒋电气管线、给排水管道、设施安装工程为________________年;⒌供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期;⒍住所小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年;⒎其他项目保修限时约定以下:。质量保修期自工程竣工查收合格之日起计算。第三条质量保修责任⒈属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约按限时内派人保修的,发包人能够委托他人维修。⒉发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当马上到达事故现场抢修。⒊关于涉及结构安全的质量问题,应当依照《房屋建筑工程质量保修方法》的规定,马上向当地建设行政主管部门报告,采用安全防范措施;由原设计单位也许拥有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人推行保修。⒋质量保修达成后,由发包人组织查收。第四条保修花销保修花销由造成质量弊端的责任方担当。第五条其他双方约定的其他工程质量保修事项:程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工查收前共同签署,作为施工合同附件,其有效限时至保修期满。发包人(公章):________________承包人(公章):__________________法定代表人(签字):_____________法定代表人(签字):____________________________年___________月______日____________年________月____________日建筑工程施工合同篇4_____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双方协商一致,签署本合同。一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)大要以下:工程名称:工程地址:工程规模:总投资:监理范围:二、本合同中的措词和用词与所属的监理合同条件及相关附件同义。三、以下文件均为本合同的组成部分:①监理委托函或中标函;②工程建设监理合同标准条件;③工程建设监理合同专用条件;④在推行过程中共同签署的补充与修正文件。四、监理单位赞成,依照本合同的规定,担当本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、业主赞成依照本合同注明的限时、方式、币种,向监理单位支付酬金。本合同的监理业务自年月日开始推行,至年月日达成。工程建设监理合同标准条件词语定义、适用语言和法规第一条以下名词和用语,除上下文还有规定外,拥有以下含义。“工程”是指业主委托推行监理的工程。“业主”是指担当直接投资责任的、委托监理业务的一方,以及其合法继承人。“监理单位”是指担当监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场推行监理业务的组织。“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设相关的当事人。“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。“日”是指任何一个子夜至下一个子夜的时间段。“月”是指公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。第三条监理合同的书写、讲解和说明,以汉语为主导语言。当不相同语言文本发生不相同讲解时,以汉语合同文本为准。监理单位的义务第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,达成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。第五条监理机构在执行本合同的义务时期,应运用合理的技术,为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询建议,认真、勤奋地工作。帮助业主实现合