房屋买卖合同纠纷判决书.doc

房屋买卖合同纠纷判决书(20____)____法____初字第____号原告:____。委托代理人:____。被告:____。委托代理人:____。原告与被告房屋买卖合同纠纷一案,原告于____年____月____日向法院提起诉讼,诉请:;;。本院受理后,依法适用____程序,于____年____月____日公开(不公开)开庭进行审理,现已审理终结。案件相关情况双方有争议的事项为第____项、第____项,其他事项双方无争议(有争议部分的写法可参照第八项)。一、房屋买卖合同的签订时间:____年____月____日。二、房屋地点:___________________________________。三、合同约定房屋面积:___________________________________。四、房屋实际交付面积:___________________________________。五、合同约定的面积误差处理方式:___________________________________。六、房屋总价款:___________________________________。七、合同约定交房(办理房屋权属证书)时间:____年____月____日。八、实际交楼房(办理房屋权属证书)时间:____年____月____日。原告主张及证据:___________________________________。被告答辩意见及证据:___________________________________。法院认定及理由:___________________________________。九、合同约定的计付延期交楼(***)违约金的起始日期:____年____月____日。十、合同约定的计付延期交楼(***)违约金的截止日期:____年____月____日。十一、计付延期交楼(***)违约金的天数:____天(被告尚未履行交楼(***)义务的,计至起诉之日止): ___________________________________。十二、合同约定的延期交楼(***)违约金标准:___________________________________。十三、延期交楼(***)违约金数额:___________________________________。十四、合同约定的免责事由:___________________________________。十五、需要说明的其他事项:___________________________________。裁判理由与结果本院认为,____(综合阐述裁判理由)。依照____(法条)的规定,判决如下: 一、____________________________________________________________________; 二、____________________________________________________________________;案件受理费____元,由____负担。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于浙江省____市中级人民法院。审判员(或合议庭成员)____ 书记员____________[房屋买卖合同纠纷判决书]相关文章::_________(以下简称甲方)身份证号:_________ 承租方:_________(以下简称乙方)身份证号:_________ 双方经友好协商,根据《合同法》及国家、当地政府对房屋租赁的有关规定,就租赁房屋一事达成以下协议。第一条出租房屋坐落地址_____。第二条房屋名称、规格、等级、间数、面积、单价、金额、地面质量第三条租赁期限。租期为___年___月,从___年___月___日起至___年___月___日止。甲方应按照合同规定时间和标准,将出租的房屋及时交给乙方使用居住。第四条租金和租金交纳期限。乙方每月向甲方缴纳租金人民币_____元整,甲方应出具收据。租金在当月_____天内交清,交租金地点在_____。第五条甲方的责任。 ,应按延