防水工程劳务协议书.docx

该【防水工程劳务协议书 】是由【如果我不是传奇】上传分享，文档一共【16】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【防水工程劳务协议书 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。防水工程劳务协议书
防水工程劳务协议书(精选3篇)
防水工程劳务协议书篇1
发包方(甲方):____________________
承包方(乙方):________________________
依据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的________工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为________工程,地点在____________________。
二、承包方式与要求
该工程甲方实行分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
劳务承包合同范本经双方协商,该____________工程按________________元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方供应的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理等内容。甲方付款前,乙方应提前向甲方供应相应发票。
四、工程质量与平安
依据甲要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必需确保优良,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方担当,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必需听从甲方管理人员的支配,必需严格遵守《平安操作规程》,为使工人增加平安意识,带队及班组负责人每天支配工作量,要进行平安交底教育,强调平安操作,带好平安帽,装好平安网系好平安带,做好各项平安防护工作,杜绝平安事故的发生。凡因乙方缘由造成的平安事故均由乙方负责,甲方不担当任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必需遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节省关,不准乱锯、乱丢、铺张材料,如发觉在分清责任后赐予罚款。同时,乙方严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必需听从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。
六、付款方式与工期
本工程劳务人工费的全部工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场依据实际状况确定。该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,工程开头前付劳务费的________%.工程竣工付劳务费的________%.办完工程结算付至劳务费的________%.留_______%待保修期满后一个月内付清。
乙方工期时间为:________年____月____日起至________年____月____日止。
七、双方权力与义务
(一)甲方:
1、甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施惩罚,经济赔偿及辞退的权力。
2、甲方依据工程要求,支配乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3、甲方供应给乙方尽可能便利的施工条件,并按劳务合同商定和业主付款状况支付劳务费。
4、甲方对乙方供应来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1、乙方必需向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动担当合同内容的全部工作,确保工程质量。
2、乙主必需按甲方的要求进行平安生产、乙方不得擅自违反平安操作规程,对于违反平安操作规程消失的人身损害及死亡事故,乙方必需担当全部责任,甲方概不负责。
3、乙方有权拒绝甲方不符合平安生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应供应人员名单、身份证。
5、乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、***、縹娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6、为确保工期,乙方必需按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1、以上条款双方必需严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必需追究违约方责任。
2、如因乙方缘由损害公司信誉、现场设备及对工程造成肯定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3、属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必需自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方担当。
4、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效,具有同等法律效益。
5、因本合同产生纠纷双方协商解决,解决不成时,交人民法院管辖。
甲方:______________乙方:__________________
_______年_____月____日_______年_____月____日
防水工程劳务协议书篇2
甲方:________(以下简称甲方)
乙方:________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规,遵循公平、自愿、公正和诚恳守信的原则,经甲乙双方友好协商,甲方将以劳务大包方式承包给乙方。
为明确双方权利与义务,特拟定如下条款,供双方共同遵守。
一、工程概况
工程名称:________
工程地点:________
工程规模:________
二、工程承包和结算方式
该工程以劳务大包方式承包给乙方,承包价格实行分项单价组和总价的形式,按陕西最新定额建筑面积计算方式(凸窗不计算面积、阳台按半面积计算)结算,综合单价为________元/㎡(不含税金)的承包单价一次性包死。要求承包企业(队伍)必需具有施工劳务企业资质、平安资质、用工资质,拥有专业的劳务班组,工作人员要持证上岗。
三、工程承包范围和内容
施工图和施工图变更文件范围内的基础工程、主体工程、二次结构、抹灰工程、楼地面工程、屋面工程、室内外回填、室外散水及台阶、设备基础、主体结构施工资料等全部的土建部分工程(毛墙毛地)。其中承包单价包括以下详细内容:
(一)、包含内容
1、基础工程:地下井桩钢筋的制作、绑扎、安放、浇筑,基础垫层浇筑,防水爱护层浇筑(不含卷材防水)
2、主体工程:钢筋下料、加工制作、绑扎、安装、焊接、套丝连接(含套筒材料费);模板下料、制作、支模及拆模、螺杆割除(所需氧气、乙炔、焊枪材料由乙方自备并担当费用)、定制模板吊运、安装、拆除、清理上油(含定型钢模板租赁费);砼浇筑、养护、打磨、泵管连接、清理、保养、包括后浇带及电缆竖井;主体内外脚手架和现场临时设施的搭设、拆除、码放、钢管的刷漆(上述所需材料由乙方自备并担当费用);主体施工测量放线(掌握线由甲方负责)。
3、二次结构:填充墙(砌体工程)、圈梁、过梁、构造柱、女儿墙、止水反梁、散水、台阶等。
4、抹灰工程:内墙抹灰、外墙抹灰(含门窗洞口及线条等)、女儿墙抹灰、压顶抹灰、楼梯走道、伸缩缝、玻璃条。
5、楼地面工程:楼地面基层找平及清理、水泥砂浆找平、混凝土垫层、面层找平及拉毛、混凝土的养护。
6、屋面工程:炉渣找坡、水泥砂浆找平、PVC排气管的钻孔及安装、刚性层的钢筋制作、安装、调制。
7、机械设备:塔吊、电梯、布料机、吊篮、钢筋机械、(焊接机械)木工机械、砼工机械、配电柜、二级配电箱、电缆、电线及楼层养护用水管道、管件均由乙方负责,甲方负责二级箱以上配电设备和电缆及城市管网,供水点到施工现场的管道、管件。
8、材料:商砼、钢筋、防水、保温隔热、止水钢板(止水条)须到施工现场内、砖、沙、水泥、石子等工程所需的主要材料由甲方供应,其余材料由乙方供应(防水螺杆、钢管、方木、模板、扣件、丝杆、机械连接套筒、剪力墙穿墙螺杆、砼防冻保温材料、周转材料、帮助材料、人工费、临时用电、水材料等)乙方不负责水电费。
9、施工管理:乙方必需拥有完整独立的项目部机构(施工总负责1名,技术负责人1名,平安负责人1名,技术人员1名,质量员1名,材料员1名,施工员1名)
10、场内全部材料的二次搬运、垃圾清理。
11、乙方必需做好创建省级文明工地创建的硬件工作(作业棚搭设、平安通道搭设、三包、四口、五临边的防护、临时上下爬梯、防护棚、标牌安装、楼内场地的卫生、临时宿舍内务管理、场地硬化、环境卫生等)。
12、设施协作:乙方乐观协作其他安装队伍,免费供应塔吊、电梯等内容,做好各工种间的工序穿插、成品爱护。
13、砼、钢筋按图纸量加2%的损耗(钢筋下脚料归甲方处理),石子沙子不能超出3%,材料超出损耗范围甲方将在工程款扣除(根据甲方购买价格计算)。
14、施工人员意外损害保险费:保险由甲方代为购买,费用在乙方工程款中扣除。
15、根据提交完整的报表,原始技术经济资料,协作甲方办理交工验收。做好施工现场四周建筑物、构筑物和地下管线和已完成工程部分的成品爱护工作,因乙方对成品损坏,乙方自行担当由此引起的一切经济损失。
(二)、不含内容
1、外墙保温柔涂料、商业面积的石材贴挂、强电、弱电、消防、通风、采暖、防水工程、门窗、给排水。
四、质量标准
乙方承包的全部工程内容必需符合相关的标准和规范要求,工程一次验收合格率达到________%。观感质量要求:砼不得由漏筋、蜂窝、麻面、气泡、夹渣、跑模等外观质量缺陷,墙柱梁板的阴阳角应方正(拆模后如需爱护应实行包模措施),构件实测项目按施工验收规范中的要求进行实测实量,实测结果应达到________%以上,总体质量标准必需符合国家规范要求,如消失施工质量问题,乙方负责担当全部经济责任及相关后果。
五、工程工期要求
以基础垫层(砖模)施工开头至承包范围的工作内容完成达到竣工验收为止,有效工期________天。________年________月________日至________年________月________日(详细完工验收时间统一支配),冬季为有效施工时间。
乙方进场后,依据甲方工期要求和施工现场在实际状况,编出具体、详细、切实可行的施工组织方案(交甲方存档备查);科学组织、合理支配、确保施工工期在合同期限内完成。
六、工期顺延
1、由于人力不行预见和不行抗拒的自然灾难而被迫停工的。
2、因甲方变更方案或变更施工图而不能连续施工的。
3、因甲方不能按期供应施工图、材料、设备或所需材料、设备进场后不符合规范要求而被迫停工或不能施工的。
4、外界干扰造成的停工。
七、停工
考虑到政府政策的变化可能导致停工,停工期间甲方不担当乙方的任何经济损失。
八、平安生产和文明施工
1、平安目标:创建“零”事故工程;文明施工的目标:创建省级文明工地。施工期间应在施工场地配备有关平安生产的标准、规范、制定各种平安技术操作规程,并设臵在操作明显的位臵。平安技术操作规程应当为平安活动和平安教育的主要内容。
2、乙方进场后双方签订具体的与本合同具有同等法律效力的平安生产、环保、工程质量等责任书。施工作业前,乙方技术人员应将分部分项工程有关施工平安技术向施工班组、作业人员进行平安技术交底,平安管理人员应参与平安技术交底,平安技术交底必需以书面形式进行,并经交底双方签字确认。
3、乙方进场必需统一组织、审查严禁使用来路不明的社会闲杂人员,对发觉的事故隐患,必需按定人、定时、定措施的“三定”原则进行整改,做好书面记录并存档。
4、乙方人员要统一着装,且衣着洁净、行为文明。
5、乙方对外来的务工人员准时办好“暂住证”。
九、付款方式与工期
1、该工程双方商定:工程主体施工到正二层后开头首次付款,按完成工程量的________%支付给乙方劳务费,然后按月完成工程量________%支付,主体封顶及二次结构完成付至劳务费得85%,办完工程结算付至劳务费的________%。留________%保修金(保修金不计利息)在一年内无质量问题一次性付给乙方。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严峻,为确保工程按期竣工,故乙方进场需交纳施工进度保证金________万,平安质量保证金________万,计人民币________万元。工程施工进度保证金、质量平安保证金按工程进度比例返还。
2、乙方进入施工现场必需根据甲方确定的工期编出具体的(年、月、周)进度方案。在施工过程中应仔细组织,细心施工,保证工期按时完成。如因乙方的缘由造成工期延误,扣除工期保证金,工期不顺延,将依据甲方与业主签订的合同赐予惩罚,总工期延迟一天罚金________元,月进度推迟一天罚款________元。
十、双方的权利与义务
(一)、甲方
1、甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款的内容实施惩罚,经济赔偿及辞退权利。
2、甲方依据工程要求,支配乙方实施工程承包内容应无条件遵照执行。
3、甲方供应给乙方尽可能便利的施工条件,并按劳务合同商定和业主付款状况支付劳务费,如因甲方随便拖久,造成的一切损失及后果均由甲方担当,乙方可向甲方依法追偿产生的全部费用(包括但不限于:诉讼费、仲裁、评估鉴定及律师代理费用)。
4、甲方有权依据施工图和相关文件向乙方进行宏观性施工技术、平安质量和验收标准进行交底工作(详细施工方案,交底由乙方完成)
5、甲方负责施工中的施工进度、质量、平安、管理等方面的监督、检查、考核。
6、甲方应准时向乙方供应施工图纸1套及施工前的相关资料。
7、甲方对乙方供应来的施工工作人员实行实名制,建立健康状况档案,有权禁止乙方雇用残疾、智障人员。
8、甲方应准时根据乙方要求供应甲方供应材料(商砼、钢筋、砖、水泥、石子),如有拖延乙方有权向甲方索赔。
9、因自然灾难(地震、大风、雷电、暴雨、冰冻)所造成的损失,乙方只担当自身的财产损失,其余均有甲方担当。