建筑工程加固施工合同范本.doc

一、承包方式及工程范围承包方式:乙方包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期工程内容:项目:施工工期:施工地点:按甲乙双方的协定,乙方自接到甲方开工通知后第二天起2个工作日内完成全部施工工作。如遇以下原因造成工期延误,则工期相应顺延:1、甲方未能按约定提供施工图纸及开工条件;2、甲方未能按约定日期支付工程预付款、致使施工不能正常进行;3、设计变更和工程量增加;4、非乙方原因停水、停电造成停工;5、自然灾害等其它人力不可抗因素。二、工程内容价格:进口工程项目品牌型号单价数量(M2)工程总预算为:人民币万仟百拾元整(￥)(按图纸要求及工程量施工,(不含第三方检测费用在内)三、双方责任:1、乙方责任(1)提供加固施工方案;(2)根据施工图纸及上表所列的内容、规格、数量进行施工,达到设计要求;(3)施工过程中,如遇问题,即时向甲方反映,共同协商解决;(4)提供验收资料(施工记录、产品检测报告复印件、产品合格证、产品说明书等);(5)按质按量定期完工。(6)工程完工2天内,双方必须进行验收,否则,视验收通过。2、甲方责任(1)负责提供水电设施的接点;(2)甲方委托工作人员或全权负责对乙方施工位置及数量作定位、核实;(3)组织有关单位进行验收;(4)按期支付工程款。(5)甲方如有违约应当赔偿乙方总工程款的百分之五十四、结算方式1、由甲方先支付进场备料费仟元正;2、本合同所签定之加固工程完工后3天内甲方支付全部工程款。3、如甲方未能按期付款,未付部分须按每日3‰向乙方支付违约金。五、财务对帐联系人:(以便对帐)(1)甲方财务联系人:,联系电话:(2)乙方财务联系人:,联系电话:六、其它事项:1、特别声明条款:本合同所有条款已经双方确认并充分理解,自愿完全遵守履行;2、合同一式肆份,双方各执贰份,签订之日起生效;3、如甲方需要增加数量或其他变更,施工工期将作适当调整;4、在合同有效期内双方必须遵守国家的政策、法令及法律规定;5、本合同甲方付款义务不受任何第三方限制;6、本合同如有未尽事宜,双方应以友好态度协商解决;如协商不成,按《中华人民共和国合同法》执行。7、如果双方发生纠纷,协商不成导致诉讼的,由原告所在地法院负责诉讼。甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表:乙方代表:电话:电话:日期:日期: