涂料油漆施工合同样本.doc

该【涂料油漆施工合同样本 】是由【流星蝴蝶龙泉剑】上传分享，文档一共【10】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【涂料油漆施工合同样本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。涂料油漆施工合相同本跟着经济的发展,油漆的优良程度愈来愈高,顺滑度、色彩亮度也都有了很大的进步,各个行业都能波及到对油漆涂料的应用,需求也日趋增添。涂料油漆施工合同怎么写呢?以下是在为大家整理的涂料油漆施工合同范文,感谢您的赏识。涂料油漆施工合同范文一拜托方(以下简称甲方):施工方(以下简称乙方):凯旋517の专业油漆装饰甲、乙两方本着相同、自觉、磋商一致的原则,就乙方承包甲方的油漆装饰工程(以下简称工程)的相关事宜,完成以下协议:工程地址:工程内容:拜托方式:采纳甲方供给资料方式,乙方包人工的拜托方式。人工工程工期:1、动工日期:,(以乙方工人动工算起)。2、完工日期:,(以按规定的查收标准查收合格的日期为准),如遇雨天则顺延。五、工程总造价:(人民币)六、甲方的权益和义务:乙方负责自行采买施薪资料,其所购资料应符合国家规定的相关标准,,因为保存不妥而造成损失,由乙方负责补偿。施工中,甲方需要更正或增添施工项目时,应及时照实通知乙方,两方应签署项目更正表,商讨好造价状况。甲方应配合乙(转载自亿库网,请保存此标志。)方施工人员的工作。七、乙方的权益和义务:乙方施工人员须严格依据工艺的程序进行施工。乙方须对甲方购买的其余物件做好保护举措。按施工程序张开监理,实时主动向甲方报告监理状况及施工进度。乙方须准时完成工程。若因不可以抗力要素造成工期延缓,应与甲方商讨解决。八、付款方式:工程完工查收合格后7天内,甲方对付清工程款,即(人民币)九、饰后保修许诺:乙方在装饰施工质量范围内担当保修责任,保修时期自工程完工查收之日起,为期年。保修时期由乙方施工不妥造成的涂料施工开销均为乙方负责(需双包)。保修内容均采纳修复形式。,乙方应在接到通知5个工作日内派人修复。十、违约责任:合同奏效后,私自撤掉合同的一方,应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。乙方不可以按合同工期完工或施工质量达不到要求乙方必然返工维修,因返工造成的工期延缓,每延缓一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。十一、争议解决:两方友善磋商,磋商无效,可由乙方所在地人民法院公诉判决。十二、合同效劳:本合同一式两份,两方各执一份。经两方署名,盖印后奏效,增补合同后本合同拥有相同法律效劳。甲方:乙方:盖印:代表:联系方式:联系方式:签署日期:签署日期:涂料油漆施工合同范文二甲方:乙方:为了顺利完成约定的建筑工程,明确发包方和承包方的互相权益、义务关系,依据相关法律法例,联合本工程70%的进度款,的实质状况,经甲乙两方多次磋商,完成以下合同条款:一、工程名称及地址:工程地址:工程名称:华新水泥(秭归)有限企业资料备件库房屋面淘色、备件资料库围墙涂料、熟料运输皮带下墙面外墙涂料、水泥厂围墙外墙涂料、行政楼外墙涂料等。二、工程劳务承包内容及范围:承包内容:清理基层、外墙涂料、脚手架搭拆、清理现场等三、承包方式及工程结算:包工包料结算价钱:乙方包工包料,/平方米(不含税)四、工期要求:乙方必然严格依据甲方合理的工程进度要求组织施工五、工程质量:使所承包的工程符合施工规范、建筑安装工程质量评定标准合格要求,每道工序搭接必然经过甲方技术人员或项目经理查收合格方可进入下道工序施工,施工后出现起皮、空鼓等现象应立刻主动无条件返工、办理。六、工程价款支付:甲方按月进度支付乙方已完工程量工程完工查收合格一个月内,支付合同总结算款的95%;余款5%作质保金,查收合格之日起满壹年工程无质量问题,一次付清。(注:零星小工程不扣质保金)七、两方义务:(一)甲方负责:1、施工所需的水电引入施工现场。2、负责现场技术交底及质量追踪检查,对存在的问题实时指出整顿。(二)乙方负责:1、按甲方的质量要求、工期要求、技术要求施工。2、按甲方的安全要求,文明施工。因乙方原由发生人为的质量、安全事故所发生的开销由乙方担当,甲方概不负责。3、遵照甲方领导和指挥,恪守甲方的相关规章制度。八、违约责任:1、若不按项目部施工进度计划时间完成,每缓期一天按合同总价款的3‰进行罚款。2、乙方若在场所内打斗、偷窃、赌博,以上依据情节轻重,有其一者则罚款50200元。3、未经甲方同意,乙方将工程转包别人,甲方有权停止合同,并追查其民事责任。若因甲方原由造成的责任由甲方负责。4、甲方已施工完成的成品或半成品的保护,若因乙方人为原由造成的破坏,将视情节给与必然的罚款(10010000元)。5、若甲方无故破坏乙方的资料或成品,照价赔赏。6、本工程完工后若交验达不到合格标准,乙方必须无条件返工并担当返工损失。九、安全责任:1、乙方随时接受甲方及厂内安全检查人员的监察检查,遵照甲方领导安排,采纳必需的安全防备举措,除去事故隐患。2、乙方必然在现场设专职安全员负责现场的施工安全,不得发生任何安全事故,如因乙方违犯安全操作规程或自己麻木、马虎所造成的安全事故,由乙方自己负责。十、本合同一式两份,甲乙两方各执一份,未尽事宜,经甲乙两方共同磋商解决。完工查收清理后,本合同失效。甲方(盖印):乙方(署名):经办人(署名):年月日涂料油漆施工合同范文三拜托方(以下简称甲方):施工方(以下简称乙方):甲、乙两方本着相同、自觉、磋商一致的原则,就乙方承包甲方的油漆涂料装饰工程(以下简称工程)的相关事宜,完成以下协议:第一条::____________________________________工程内容:详见合同附件一。拜托方式:采纳甲方供给资料,乙方包清工的拜托方式。工程工期:动工日期:年月日,(以乙方实质工人动工算起)。完工日期:年月日,(以按规定的查收标准查收合格的日期为准)。第二条、工程总造价:元。第三条、甲方的权益和义务:1、甲方负责自行采买施薪资料,其所购资料应符合国家规定的相关标准,其资料必然在协议商铺采买。2、甲方采买后资料经乙方负责保存。因为保存不当而造成损失,由乙方负责补偿。3、甲方应给施工人员办理进场施工手续(进出证等)。供给施工所需的水、电及施工所需的脚手架。4、施工中,甲方需要更正或增添施工项目时,应实时照实通知乙方,两方应签署项目更正表,商讨好造价情况。5、甲方应配合乙方施工人员的工作。第四条、乙方的权益和义务:1、乙方施工人员须严格依据工艺的程序进行施工。2、乙方须对甲方购买的其余物件做好保护举措。3、按施工程序张开监理,实时主动向甲方报告监理状况及施工进度。4、乙方须准时完成工程。若因不可以抗力要素造成工期延缓,应与甲方商讨解决。第五条、基层检查:乙方在工程现场对基层状况进行检查时,若发现可能影响涂饰见效的要素时,要实时提出整顿建议,由甲方负责实行。整顿后的基层状况甲乙两方应进行书面确认。若因客观的原由其经过涂饰仍没法改变的,两方应起初做好记录并予以确认。第六条、工程施工及查收标准:(见附件二)第七条、付款方式:1、甲方每个月统计乙方完成施工工程量,每个月预付人工薪资,工程查收合格后按实质完成施工工程量进行结算,支付总价款75%,余款在年关付清(除留5%质量保修金满2年后结清)。2、乙方必然按上报甲方施工人员名单,如数支付人工薪资第八条、饰后保修许诺:1、乙方在装饰施工质量范围内担当保修责任,保修时期自工程完工查收之日起,为期2年。2、保修时期由乙方施工不妥造成的涂料施工开销均为乙方负责。3、保修内容均采纳修复形式。并且只对涂饰质量负责,不担当其余连带责任。4、在保修期内,乙方应在接到通知后确认是保修范围内的,5个工作日内派人修复。5、保修期内因甲方使用不妥、非装饰外力原由或不可以抗拒要素(自然老化、构造沉降、温差缩短、碳化缩短等原由)所产生的结果不属于保修范围。若要乙方维修的,则维修的资料和人工费均由甲方负责。第九条、违约责任:1、合同奏效后,私自撤掉合同的一方,应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。2、无正当原由,甲方在对付款日期不付款,给乙方追讨时仍不付款,乙方有权停止施工,由此所造成的结果由甲方担当。3、甲方未按合同规定付款,或甲方原所以造成延迟完工,每逾期一天,按本合同工程价款的1‰支付给乙方。4、乙方不可以按合同工期完工或施工质量达不到要求,乙方必然返工维修,因返工造成的工期延缓,每延缓一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。十、争议解决:两方友善磋商,磋商无效,可由湖州市人民法院公诉判决。十一、合同效劳:本合同一式两份,两方各执一份。经两方署名,盖印后奏效,增补合同后本合同拥有相同法律效劳。甲方:乙方:身份证号码:联系方式:联系方式:签署日期:签署日期: