的工程合同6篇.docx

该【的工程合同6篇 】是由【微笑微笑】上传分享，文档一共【14】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【的工程合同6篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2/17的工程合同6篇工程合同篇1 甲方: 乙方: 甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同遵守。 第一条、工程概况 1、工程名称:结构加固工程 2、工程地点: 第二条、工程内容 本工程3-11#栋增设11座人行天桥和4#栋楼梯变更加固工程的原外墙面砖、砼及砖墙凿除和恢复,原梁柱凿麻和界面处理、支模及脚手架以及其他安全防护措施、植筋、混凝土浇筑、拉拔试验、竣工资料及验收各项工作(说明:现场与原设计不符之处:是以雨蓬作底模,不凿穿楼板进行加梁加固);新增工程量按现场签证另计工程款。 第三条承包方式 包材料、包资料、包安全、包质量、包验收。 第四条合同工期 本合同加固工程总工期为30日历天,自合同签订之日起计算。2/17 合同价款及付款方式 1、工程总造价:总价包干为3-11#栋人行天桥加固工程人民币10万元,4#栋楼梯加固工程人民币万元,共计工程价款人民币万元(含税)大写:元整。 2、签合同前缴纳2万元履约保证金,在加固植筋完成后退还。 3、工程付款方式: (1)根据形象进度完成所有工程量的'50%,付已完工程量75%工程款。 (2)工程完工并验收合格后,7个工作日甲方扣除质保金(5%)后,乙方出具工程发票时,甲方一次性结清工程款。 第五条、施工要求 1、签合同后五个工作日内乙方要上报编制详细的施工方案,报监理和甲方工程部审定。 2、甲方负责提供临时水、电并承担费用,提供临时材料堆放场所。 第六条、质量标准: 1、施工依据:项目所有使用于本工程范围的图纸和变更文件。 2、验收标准:按《混凝土结构加固技术规范》GB50010标准施工,经设计、质检验收达合格质量标准。3/17 3、根据双方协定,本合同范围内发生粘钢胶采用环氧系列的专用植筋胶。 4、植筋、钢筋焊接必须经甲方和监理现场验孔及质量验收。 第七条、安全责任 1、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,施工前应做好临边安全防护措施并经甲方和监理验收合格方可作业。 2、施工中如因违反上述规定而发生伤亡和设备事故,由乙方承担所有责任,劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套胶鞋等,由乙方自行解决。 3、乙方要自行处理与劳工之间的工资关系,一切责任自行承担。 第八条、违约责任 1、由于任意一方原因违反本合同导致对方造成损失,由违约方负责赔偿,具体方案由双方协商解决,若协商不成可到所在地的人民法院通过诉讼途径解决。 2、自然不可抗力原因(如地震、风暴、降雪雨等)造成停工,工期应顺延。 第九条、奖罚制度 由于工期紧张,要求乙方严格按照合同工期完工,每推迟一天完工,罚款一千元,该款项直接从工程款中扣除。 第十条、本合同自双方签字盖章后立即生效。4/17 第十一条、合同份数:本合同一式四份,双方各执二份。 甲方:(章)乙方:(章) 代表人:代表人: 时间:年月日时间:年月日工程合同篇2 本协议书于20__年__月__日由__(以下简称“业主”)为一方与___(以下简称“承包人”)为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程,即______并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。 达成本协议: 1、本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。 2、,并应被作为其一部分进行阅读和理解: (a)中标函; (b)上述投标书; (c)合同条件; (d)规范; (e)图纸; (f)工程量清单。 3、考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额,承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。5/17 4、业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项,以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。 特立此据。本协议书于上面所定的日期,由有关双方根据其各自的法律签署订立。 在__在场的情况下,盖的正式印章如下: 或在__在场的情况下,由上述签字盖章并递交。 业主签名:_____________承包人签名:____________工程合同篇3 发包方(甲方):承包方(乙方): 为了明确责任,按质、按量、按时完成施工任务,依据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家、地方有关法律、法规,结合本工程具体情况,经双方协商,签订如下条款,双方共同遵守。 第一条工程概括 1、工程名称: 2、工程地址: 3、工程内容及范围: 4、造价:每米施工单价按元/米计算,送桩部分(空送)适当补偿(此工程桩基检测费、税金总包服务费、水电费均由甲方承担)。 5、质量等级:合格 6、工期拟定:年月日至年月日,总工期为天。7/17 第二条承包方式 本工程采用下列第3项方式承包 1、按工程内容及范围单位造价包干,工程量按实结算。 2、工作量按实际完成量计算;计算规则按定额有关说明执行。 3、压桩工作量按日报表签证量结算。 第三条付款方式 1、设备进场开始正式工程桩施工时付设备进场费万圆整(￥元)。 2、压桩完成时付工程总价款至:以米为节点,付施工量总价的70% 3、余款待桩基检测合格后一个月内一次性付清。 第四条甲方责任 1、合同签订后应交乙方会审后图纸三份,地质勘察报告一份,地下管线图一份。 2、应在压桩前按乙方施工组织设计要求做好施工区域的三通一平及地上、地下原有障碍物的清理迁移工作,提供压桩设备施工的必要条件,保证施工过程中附近居民无异议。 3、甲方供桩按乙方提供的'进桩计划进桩,若供桩不及时造成停工,甲方承担乙方每个台班元停工损失费。 4、按照城市规划及有关规定,办好施工应备的手续。 5、在工期范围内遇停电、地下障碍物清理、截桩、周围建筑物等人力不可抗拒的因素影响,累计三天乙方不计取停工损失费,工期顺延;超过三天,第四天起甲方需补贴乙方停工损失费,每个台班元。7/17 6、承担因工程款未按合同期约定付给乙方的合同违约责任,若不能按约定期付款,则按日息2%付息给乙方。 第五条乙方责任 1、按合同及施工图纸与文件,及时编好施工组织设计,做好各项施工准备工作。 2、负责施工现场布置,指定电源、道路及材料堆放位置。 3、严格按照施工图纸及有关文件进行施工,确保施工质量符合现行施工规范及施工验收标准,如期完工并及时整理好技术资料。 4、按照《建设工程施工现场管理规定》,加强建设工程施工现场管理文明施工,并负责安全生产,保障施工顺利进行。 5、承担乙方原因造成的工程质量问题与安全事故责任。 第六条其他 1、甲方指定工地代表,乙方指定为工地代表。 2、本合同一式肆份,双方各执正本贰份,经甲、乙双方签字盖章后生效;全部工程量完工,价款结清后自行终止。 3、未尽事宜由双方另行协商解决,协商不成时向所在地经济合同仲裁机关申请仲裁或向所在地地方人民法院提起诉讼。(附:补充协议与此合同等同效律)甲方单位盖章:乙方单位盖章:8/17 甲方代表签字:乙方代表签字: 电话:电话: 开户行: 账号: 合同签订日期:年月日工程合同篇4 工程名称: 工程地点: 建设单位:(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方) 经甲、乙双方协定,本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工,本着相互合作、严密配合的准则跟保障工程顺利进行,特签署此合同以独特遵照。 一、工程内容和承包方式: 1、工程内容包含、、等工程。 2、按包工、包料、包工期、包品质的`大包干式承包。 3、园林绿化所需的材料、动物种类、数目、规格按配置计划及工程预算书。 二、工程造价: 乙方按工程施工范畴、施工图纸提交一份工程估算书,按园林修建、绿化____类工程尺度取费,人工、资料、机械调差按施工期间有关文件履行,工程造价暂定为国民币元。9/17 三、付款方法 1、方签订合同后,甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预支款。 2、工程竣工甲方初验及格后付款项______%,余招待颐养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。 四、工期 1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。 2、动工日期______年月日。 3、竣工日期______年月日。 五、双方义务: (一)甲方责任: 1、负责办理施工报建手续,领取建造许可证和施工允许证。 2、组织工程竣工验收,并按合同划定办理结算。 (二)乙方责任: 1、按施工图纸及有关施工技巧标准进行施工。 2、承当绿化工程开工后的保养责任,保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。 3、工程竣工后清算现场,做到工完场清。 六、本合统一式两份,双方签字生效,各执一份,具等同效率。 甲方(盖章):乙方(盖章): 代表(签字):代表(签字):10/17 年月日工程合同篇5 甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,明确甲乙双方的权利和义务,结合全合同具体情况,双方达成如下协议: 第一条:工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、承包方式: 5、开工日期: 6、竣工日期: 第二条:工程造价及结算方式 按工程内容进行施工。工程总造价为万元(人民币)。 第三条:双方责任 1、甲方责任 甲方须委派驻工地代表。 甲方对工程质量进行评定,核实确认工程量,对工程质量进行验收,隐蔽工程和中间验收由乙方自检合同后通过甲方验收,验收合格甲方在验收记录上签字后进行隐蔽工程的继续施工,验收不合格,乙方在限定时间内重新交验,同时承担违约责任。