的施工合同模板七篇.docx

该【的施工合同模板七篇 】是由【微笑微笑】上传分享，文档一共【26】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【的施工合同模板七篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。1/35的施工合同模板七篇施工合同篇1 (发包人名称)(以下简称甲方) (承包人名称)(以下简称乙方) 山西忻阜高速公路建设管理处(发包人名称,以下简称发包人)为实施(项目名称),已接受河南省*****工程有限公司(承包人名称,以下简称承包人)对该项目第三标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1、第标段由至,长约,主要工程内容为隧道供配电照明、通风系统工程,(文山隧道、长江塘隧道、长城岭隧道)。 2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分: (1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料); (2)中标通知书; (3)补遗书; (4)投标函及投标函附录; (5)项目专用合同条款; (6)山西省公路行业标准专用合同条款; (7)公路工程专用合同条款; (8)通用合同条款; (9)技术规范;3/35 (10)图纸; (11)已标价工程量清单; (12)投标人信用承诺书及目标承诺书、承包人有关人员、设备投入的承诺; (13)根据承诺提供的详细人员、设备清单; (14)施工组织设计安排; (15)农民工工资支付承诺书; (16)其他合同文件。 3、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。 4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)叁仟伍佰贰拾柒万伍仟肆佰壹拾陆元叁角肆分(小写)(35275416。34元)。 5、承包人项目经理:***。承包人项目总工:***。承包人主管施工副经理*** 6、工程质量符合合格标准。 7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 9、承包人应按照监理人指示开工,工期为225日历天。 10、本协议书在承包人提供履约担保及信用保证金后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。4/35 11、本协议书正本二份、副本陆份,合同双方各执正本一份,副本叁份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。 12、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日施工合同篇2 发包方(甲方):负责人: 承包方(乙方):负责人: 风险提示:发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。经协商确定,甲乙双方就施工队安装达成共识,签订如下协议,供双方执行。4/35 第一条、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程工期:风险提示:关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形: 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 (1)总工期______天,___XXXX____年____月____日开始,___XXXX____年____月____日结束。 (2)乙方自身原因造成的工期拖延,甲方将给予每拖延一天______元的罚款。拖延十五天以上,乙方自行退场。 (3)工程一经验收通过,乙方必须在一周内撤离现场,包括所有施工人员、机具设备等,做到工完场清。 4、承包范围:5/35 5、承包方式: 第二条、双方责任和义务甲方责任和义务 1、负责提供图纸并进行技术交底,安全文明施工交底,负责提供水准测量控制点。 2、提供施工场地及施工道路,将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。 3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后,甲方将进行安全文明施工及法制教育,搞好安全生产管理。 4、位乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作把关。对乙方达不到要求时,随时提出限期整改,督促检查乙方整改。 5、实行限额领料制度,对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。乙方责任和义务 1、乙方必须服从甲方监督,按照甲方的统一部署进行施工,服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排。 2、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员,必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作,发生费用直接从乙方工程款中扣除。 3、施工安全防护工作由乙方负责解决,甲方提供必要材料。 4、工程完工时提前____日通知甲方,甲方验收时积极配合甲方完成验收。风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责6/35 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。 第三条、材料管理 1、甲方直接将材料供应到施工现场,保证施工现场的正常施工。乙方应当场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出,否则甲方将视为乙方已接受此批材料。 2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明,乙方按有关规定进行验收,验收合格予以接受并办理交接手续,作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。 3、乙方要严格按照混凝土配合比施工,确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中,因使用不当或错用等造成的质量安全事故,由乙方承担一切经济损失。 4、乙方必须服从甲方的安排,合理使用材料,不得出现浪费现象,一经发现甲方将给予______元次的罚款,情节严重者,将重罚。7/35 第四条、合同价款及付款方式 1、合同总价: 2、付款方式:本工程___XXXX____无预付款。每月____日部分工程验收合格后,按完成的合格工程量结算___XXXX____%,剩余工程款在工程完工验收后再行支付。 3、由乙方原因造成的返工费用(包括材料、机械、人工等费用)由乙方承担全部费用,甲方将从乙方的人工费中扣除。 第五条、安全施工和文明施工 1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按建筑部门规定做好安全教育、安全防护(包括为所属人员自备个人防护用品)等工作。 2、乙方必须保证安全、文明施工,发生安全事故,一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时,应立即抢救并负责保护好现场。 3、乙方不得酒后作业,不得穿拖鞋进场。风险提示:工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。8/35 第六条、质量要求 1、本工程质量等级要求为优良,未达到100%优良,乙方须进行返工。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承担。甲方如在过程中发现乙方违规操作,甲方现场管理人员当场罚款,金额视情节轻重确定,并将在当月的工程款中扣除, 2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令,严格按施工组织设计和施工方案进行施工,并建立安保体系,健全质量日常检查制度,做好自检记录。 3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方,做好自检记录,未经业主和监理认可不得施工下道工序。 4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时,若其复查结果不符合设计要求或质量不合格,复查费用由乙方承担,工期不予顺延。七、违约条款甲乙双方在合同履行过程中违约,均应向守约方承担违约责任,若须提前解除合同,则须提前______天通知对方,使其做好准备。八、附则 1、其它未尽事宜,双方协商解决签订补充协议,具有同等法律效力。 2、本合同经双方签字后生效。共一式___XXXX____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。本合同自工程竣工结算后自行废止。9/35 3、因履行合同发生争议,协商不成的,均可向工程所在地人民法院起诉。甲方:地址:联系人:联系电话:___XXXX____年____月____日乙方:地址:联系人:联系电话:___XXXX____年____月____日施工合同篇3 承租方(甲方): 出租方(乙方): 甲方因施工租赁乙方的机械设备,在甲方标段内参与施工。为明确租赁期间双方的权利和义务,经双方协商达成以下协议: 一、设备名称:设备型号数量 二、起始日期:至甲方通知的实际停止日期。 三、单价:元。 四、租赁方式:燃油由方负担,进场费由方负担。退场费由方负担。 五、结算方式:每月25日至月末付给乙方议定的租赁费用元整。设备每月允许故障停车三天,如有超日维修,可根据工作情况及施工进度相互协商。 六、甲方权利与义务: 1、甲方有义务负责机械设备租赁费结算和支付。扣减超过维修日的费用,双方协商。 2、甲方负责安排机械设备的工作任务。 3、甲方定期进行安全检查,督促乙方完善设备,消除隐患。 七、乙方的权利与义务:11/35 1、乙方负责提供符合合同规定状况良好机械设备,配备一名能满足工作需要有经验的操作员,做好日常养护,保证机械正常运转。 2、乙方应在保证施工需要的条件下,尽量节约甲方提供的燃油。严禁偷、倒、泄露等事件发生。 3、遵守甲方有关施工要求,完成交待工作任务。 4、乙方负担除主燃油之外的机械保养费用。维修保养尽量安排在工作空余时间。 5、乙方有权拒绝甲方违章指挥及有关危害安全的指挥。 八、设备租赁日期应根据施工情况,以现场实际停止日期为准,中途因各种原因需要临时停止租赁的,由双方协商解决。停止前双方有提前告知义务。 九、本协议一式两份,双方各执一份,此协议双方签字之日起生效,至甲方完全付清租赁费用后失效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日施工合同篇4 发包方:(简称甲方) 承包方:(简称乙方) 甲乙双方就1#楼中央空调安装一事,本着互惠互利、友好合作的精神,经充分协商订立本协议,具体条款如下: