工程项目合作协议9篇.docx

该【工程项目合作协议9篇 】是由【阿拉丁】上传分享，文档一共【32】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【工程项目合作协议9篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。1/43工程项目合作协议9篇在现在的社会生活中,很多情况下我们需要用到协议,签订协议可以保护当事人的合法权益。什么样的协议才是有效的呢?为您带来了9篇《工程项目合作协议》,可以帮助到您,就是我最大的乐趣哦。工程项目合作协议书篇一甲方:___________法定地址:_____________乙方:___________法定地址:____________依据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定,甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,共同合作参与开发建设房地产项目,为明确甲、乙双方的权利、义务和职责,经过友好协商,达成如下合作协议,共同遵守执行:一、合作项目概况甲、乙双方初步商定本次合作为_______粮站房地产开发建设,项目地址:____________________占地面积:_____平方米二、合作的范围及资料根据甲乙双方协商本次合作模式为资产置换模式,甲方以_______县镇_______粮油购销公司土地共_____平方米,双方约定价格共计_____元作为本次项目置换房屋,待乙方规划设计完成后甲方一次性抵扣完土地金额,具体如附件2。2/43根据目前的实际情景和市场状况,双方商定本次合同为本项目建设的初期合同,到项目能够开工建设时再签订正式合同,本次合作范围及资料是为本项目前期的规划、设计及相关事项,包括项目开发建设所需资金及销售。三、合作方式在本次共同合作中,前期以甲方的名义进行对外沟通、信息交流、协调关系、公关等商务事宜,乙方以甲方管理人员的身份完成本协议约定的工作,进行相应合法商务活动。四、甲、、甲方职责:、向乙方供给项目活动所必需的一切相关资料,如甲方的土地使用证、组织机构、管理机构、注册资本、企业章程、企业营业执照、资质证书、验资报告、年度财务报表、法人代表证明书、授权委托书等一切为合作项目服务的资料证明文件。、在乙方供给投资开发所必须的资料基础上,负责协助乙方筹备项目的推介及开发所需的文件资料(包括老百姓的拆迁,项目开发必须的土地、建设手续,协调周边相邻关系)、负责协调关系并使乙方在合作开发的项目竞争中入围中标。、乙方职责:、承担本项目合作过程中所发生的一切费用支出。、负责供给获得项目服务事宜的公共关系支持。4/、负责办理项目服务所需的全部基本资料。、双方商定的其他工作。五、、双方有权签订并执行本协议约定的义务,并且无需任何其他人的同意。、双方所供给的任何资料、信息、数据、文件等均是最新的、客观的、真实的、完整的,并且不存在任何虚假、侵权、故意疏忽或虚伪陈述。、双方将所知悉的可能影响本协议的所有事项(如果有)尽快通知对方,并提示对方注意。、乙方在提出正当的合法商务活动时,甲方应进取的给予支持。六、合作期限本协议有效期暂定为两年,若合作项目没有任何进展则经甲、乙双方签字盖章之日生效起的两年年后终止,若合作项目进展顺利,乙方在合作开发的项目竞争中入闱中标,则本协议有效期延长至合作项目销售封盘为止。七、、因本协议是在项目开发前期签订的(未立项,未规划,未设计及其他相关手续)所以若单方违约,须承担此次项目另一方开支费用的四倍。、由于任何一方所无法控制的原因,包括火灾、风暴、政治封锁或自然灾害而导致其无法履行协议义务时,该方不承担违约职责,亦不对另一方因上述不履行而导致的任何损失或损坏承担职责。4/43八、、本协议的订立、效力、解释和履行,均适用于中华人民共和国的法律。、如果双方对本协议的效力、解释或履行发生任何争议,各方首先应经过友好协商。自争议发生之日起三十日内协商解决不成,则任何一方均有权向项目所在地法院提起诉讼。、除有关争议的条款外,在争议的解决期间,不影响本协议其他条款的继续履行。、本协议部分条款依法或依本协议的规定终止效力或被宣告无效的,不影响本协议其他条款的效力。九、协议的生效、协议的修改、变更、、本协议经甲、乙双方盖章、签字后生效。、本协议一经生效即受法律保护,任何一方不得擅自修改、变更和补充。本协议的任何修改、变更和补充均需经双方协商一致,达成书面协议。、本协议以中文写成,正本一式四份,甲、乙双方各执两份,具有同等法律效力。、与本协议有关的任何往来文件均作为本协议附件,与本协议具有同等法律效力。6/、本协议于_____年_____月_____日在__________正式签署。甲方(盖章):__________________________乙方(盖章):__________________________法定代表人(签字或盖章):____________法定代表人(签字或盖章):______________授权代表(签字):__________________授权代表(签字):______________________工程施工项目合作协议书篇二发包单位:施工单位:根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致,达成如下协议::::根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)。:结算时按现场实际工程量计算。:基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。:(以实际进场时间为准)________年____月____日。6/:(即完工时间)________年____月____日。,除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响,可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。,将在总价中扣除工期违约金,拖延一天罚金1000元,以此类推,最高不超过总价的10%。:以实际完成工程量结算,执行XX辽宁省建设工程计价定额。,不予广告牌工程挂钩。,发包方向承包方支付工程进度款。(1)甲方派驻工地代表:全权负责本工程施工中的一切事宜。(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。(4)负责本工程的对外联系工作。(1)乙方派驻工地代表:全权负责承包范围内施工的一切适宜。(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。(3)服从甲方管理,执行发包方各部门制定的各项管理规定。(4)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。(5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。。。。甲方不按时参加中间工程的验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。,其一切后果由乙方承担,工期不顺延。,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收,并办理验收、移交手续。,乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕,到期未提出异议,,每逾期一天,乙方支付甲方1000违约金。8/(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外,应按本协议约定之要求,完成各项工作,否则视为乙方违约。,使乙方不能及时开展各项工作,因此而给乙方造成的工作延误或影响,乙方不承担任何损失或责任,乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。,双方各持1份,均具有同等法律效力。,可另行签定补充协议,并具有同等法律效率。发包方:承包方:________年____月____日建设工程合作协议书篇三甲方:乙方:10/43为了认真贯彻执行安全第一。预防为主的安全生产方针,根据《中华人民共和国合同法》《电力法》《安全生产工作规定》等有关规定,结合本工程的具体情况,特制订本安全协议书,双方达成的协议内容如下;一:工程概况:工程名称:石嘴山220KV变电站至宁夏日盛实业有限公司110KV变电所送电线路工程二:工程期限本工程自20xx年9月4日至20xx年10月19日三:甲乙双方承担的安全责任甲方:1、甲方可定期,不定期地深入施工现场进行检查监督指导施工期间的安全工作,并有权制止施工现场的违章作业和违章指挥,对严重危机及人身安全设备安全的施工有权下令停工整顿及相关处罚2、甲方在工程开工前对乙方的施工负责人技术人员安监人员进行全面的工程技术交底乙方:,对工程的安全事故负有直接领导责任。开工前要建立健全各项安全生产规章制度,明确各施工人员的安全责任,并落实到人,必须自始至终在施工现场。带头执行现场的有关规定和规章制度,认真贯彻《电力建设安全工作制度》指导本项目部专职安全员的工作,充分支持甲方及上及安全检查人员履行职责,闹固树立“安全第一”预防为主的思想,在确保安全的前提下组织施工,要认真指挥。精心施工。严禁违章施工,乙方有责任保障工程中的人身安全,本工程杜绝人身伤亡事故对所施工的工程及其负责管理的范围内所发生的机械设备交通运输人身伤亡事故承担一切安全责任和费用,甲方不承担任何责任及费用。必须做到安全施工和文明施工,并布置指导监督检查总结好各项安全工作,必须自始至终坚守职工现场,参加各项安全大检查,对查出的安全隐患必须立即整改,甲方有权制止违章作业和违章指挥。10/,,做好专项安全措施,乙方负责人及有关安全人员应到现场负责监督实施,乙方使用临时工雇佣民工必须签订合格的劳动合同,对临时工民工必须进行安全教育,乙方应严格执行《安规》:甲方以十六万承包给乙方本工程线路中的所有跨越架,乙方在工程完成一半时甲方付给乙方工程款百分之二十,工程完工付乙方百分之三十,乙方跨越架全部拆完后结清全部工程款