2024年模板工程承包合同通用8篇.docx

该【2024年模板工程承包合同通用8篇 】是由【lajie】上传分享，文档一共【25】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024年模板工程承包合同通用8篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2024年模板工程承包合同通用8篇模板工程承包合同篇1甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包条例》的有关规定,本着平等互利的原则,为明确双方在合作中的权利义务,结合本工程的实际要求,经双方友好协商,特订立本合同:一、工程名称:建筑面积:二、承包范围:1、双排钢管落地式外脚手架的搭设及拆除;2、本项目所需要的安全网、兜网及必要的安全防护、钢筋棚、安全通道;3、内脚手架材料由乙方提供(钢管、扣件、顶托)甲方负责搭设及拆除;4、基础部分所用材料由乙方提供(钢管、扣件、顶托),甲方自行搭设、拆除。,,则按半层建筑面积计算。三、承包价格及工期:1、项目按实际建筑面积(以甲方图纸为准)搭设的脚手架承包价格为元/㎡;2、本工程工期为年月日至月日止。四、乙方的职责及义务:1、乙方班组属甲方项目的组成部分,服从项目部的领导,接受甲方的管理和监督,做到组织严谨,规范施工。脚手架必须按照甲方提供的施工方案及现场管理人员的要求搭设,安全网的安装必须做到平整,牢固及立体美观。达到安全主管部门的检查标准,如检查不合格,其返工损失由乙方承担,如因甲方错误的施工方案及错误指挥而导致的返工,则返工损失由甲方承担;2、负责脚手架材料进场保管及维护;3、乙方在施工过程中必须严格按照甲方所提供的要求操作规范施工,确保施工安全。4、必须确保项目工期要求,如因脚手架影响工期,其责任由乙方承担。五、甲方的职责及义务:1、提供乙方施工人员,看场人员住宿工棚及生活用水用电;2、提供脚手架材料垂直运输及设备使用;3、甲方负责协调各工种的工作;4、甲方用完内脚手架必须及时清理至地面。做到扣件解开归堆,钢管归堆,如未及时清理,造成乙方材料丢失,甲方负责赔偿;5、甲方按合同所约定的条件向乙方支付工程款。六、付款方式:按工程进度,在第一次悬挑工字钢付的,拆除全部脚手架须付到工程款的,余款在工程竣工验收后三个月内付清。七、其它:1、工程完工后,乙方不开具税务发票;2、如遇工程超期,甲方须向乙方支付超期使用费,合一个月每平方米2元;3、如有本项目工作人员发生偷盗行为,按每次不低于3000元罚款,由甲方落实代办扣罚,情节严重的送公安机关处理。未尽事宜,甲、乙双方协商解决,本合同一式二份,双方各执一份,自签定之日起生效,如单方违约,由违约方担责。甲方:乙方:年月日模板工程承包合同篇2发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)甲方通过招标确定建设区块的房屋及附属物拆除工程承包给乙方施工。双方经友好协商特订立如下施工承包合同:一、拆除范围:甲方规划的x区块红线范围内的需拆除的房屋及附属物工程为准,绿化、树木由甲方所有,不属于乙方拆除范围。二、合同金额及付款方式:建设区块拆迁房屋及附属物残值合同一次性定价金额(拆除房屋及附属物面积约30000㎡)为人民币______元整。付款方式为该合同签订时乙方一次性付清给甲方。三、拆除期限以内拆迁办及甲方和被拆迁人签订补偿协议后及时接交、验收、迅速拆除为原则进行。乙方负责保管其拆迁的残值,丢失损坏甲方不承担其责任。四、乙方必须保证有足够的拆迁工人及机械设备,以确保拆迁工作的顺利进行。五、乙方须保证其或其委托人始终在拆迁现场指挥拆除工作,直至拆迁工作结束。六、乙方在拆除工作中必须全面接受甲方的指导、安排和监督,紧密配合县拆迁办及甲方拆迁工作,确保拆迁工作顺利进行。否则,甲方有权另行选择拆除公司,乙方无条件退场且残值合同款金额不予退还给乙方。七、乙方在拆除施工中必须严格执行拆除施工操作规范,加强施工现场安全管理,保护好一切公共设施及线路(线路包括通信、自来水、电、有线电视等及绿化、树木)。乙方在拆除施工过程中发生的一切责任及安全事故,由乙方自行承担其责任和损失,甲方不承担任何责任和补偿。八、在强制拆迁房屋及附属物时,无论是否进行产权移交均纳入强拆范围,因乙方不及时拆除或因实施强拆造成的房屋及附属物损失甲方不承担任何责任,强拆后的房屋及附属物残值归乙方。九、乙方拆除的房屋及附属物后可利用的残值应及时清运出现场或堆放在甲方划定的二期工程建设范围内,并保证拆除后的现场平整。十、其他未尽事宜双方签订补充合同或协商解决。十一、本合同一式三份,双方签字盖章后生效,甲乙双方各执一份,县拆迁办备案一份。发包方承包方经办人经办人年月日模板工程承包合同篇3甲方(委托人):身份证号码:乙方(居间人):身份证号码:甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和施工方直接洽谈,并最终促成甲方与施工方签订该工程项目的专业承包施工合同。二、乙方的义务1、乙方有义务协助施工方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向施工方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。3、乙方在甲方与施工方进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在施工方施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与施工方的关系。三、甲方义务1、如果居间成功,则由甲方全面履行和施工方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。2、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的10%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为工程施工合同总金额的1%,共计元整。2、甲方与施工方施工合同签订完毕,即刻支付乙方元整,在施工方正常施工的一个月内,应向乙方支付元整;剩余居间费从正常施工的第二个月开始,半年内付清,共计元整。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担相关费用)。六、合同终止1、本合同签字生效后。2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。七、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。八、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。合同签订日:甲方:(签章):乙方(签章):模板工程承包合同篇4总包方:(甲方)____分包方:(乙方)____现有总包方承建的安装工程承包给分包方施工,为明确双方责任,特作以下规定:一、工程承包范围:二、工程质量:各分部、分项工程均达到合格标准。原材料必须依建设方指定的品牌为准,合格证及试、检验报告手续齐全。每一分部分项工程及时报检,经总包方及监理、建设单位验收合格后,方可进入下道工序分包工程质量等级低于合同规定的质量等级,总包方将处罚分包方10%—20%的合同价款作为分包方的违约罚款。并同时赔偿总包方受到的建设及各职能部门的处罚。质量整改率100%,出现质量问题如不能按照总包方及监理、建设方的要求的整改时间内完成,将视情况进行100—500元罚款,并继续整改完毕。三、安全问题:分包方自行承担安全责任及因此发生的一切费用。1、乙方应提高安全意识,配备安全生产管理人员并执证上岗,特殊工种须持证上岗,杜绝无证上岗,否则责任由乙方负责。乙方进场应及时进行安全教育及培训,加强对职工的安全教育及管理,认真执行国家有关安全生产规定和标准,做好安全防护、杜绝违章作业,正确用好“安全三保”现场“五不准”。2、乙方保证在施工中发生的一切工伤、病、残、死亡等,或因违章施工,或因分项工程施工质量不合格造***身伤害,及往返途中驾乘机动车辆造成的人身伤害事故全部负责,与甲方无任何牵连。四、工程工期:开工日期:以总包方通知为准,竣工日期:以总包方计划为准。五、工程量、工程价款及支付:工程量:____工程价款:____支付:____六、文明施工:分包方设专人负责现场文明施工,按总包方提供的位置整齐堆放材料并随时将施工垃圾清运出施工现场,保持施工现场的清洁,工完料清、场地清。如分包方未服从总包方的文明施工,由此引起的责任及追加支出由分包方承担。七、有关事宜:1、总包方在施工前提供施工图纸,搞好相应的协调配合工作。负责组织验收和预检各分项工程,对分包方的质量、进度、安全和文明施工进行监督,协调好与分包方的有关事宜。2、分包方应严格执行总包方的现场管理制度,管理流程及各项管理要求不得擅自更改施工方案,如不能按要求完成各项工作,甲方有权调入第三方施工。由此发生的一切费用上调10%后在分包方工程款中扣除。3、分包方应有承担一定风险的能力,当总包方资金出现短缺暂不到位,分包方应给予充分理解,接受总包方工程价款短期延迟支付的要求,并妥善安排工作,保证所属工人不干扰总包方工作。对于分包方已完成工程的工程款,如业主方尚未向总包方支付此部分工程的工程进度款,总包方可以延迟支付上述工程款的全部或部分金额。八、违约责任及解决:1、合同双方任何一方不履行合同条款,均属违约,违约造成的损失责任,概由违约方承担。2、若分包方工程质量不能满足交工要求,影响到总包方的顺利交工,由此导致的总包方的一切费用均从分包方工程款中扣除。3、双方发生争议时,可以通过协商、调节解决,不愿协商、调节的可向人民法院提起诉讼。九、未尽事宜,协商解决甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日模板工程承包合同篇5发包方(以下简称甲方):地址:代表人: