2024年维修合同推荐5篇.docx

该【2024年维修合同推荐5篇 】是由【hh思密达】上传分享，文档一共【13】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024年维修合同推荐5篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2024年维修合同推荐5篇维修合同篇1甲方:乙方:由于今年雨水较多,镇内南环路保民到共合段2公里道路损毁严重,为了方便交通,保持通车顺畅,甲方将该路段的维修事务承包给乙方,为明确双方的权利和义务,双方特签订以下条款,遵守并执行。一、维修路段:保民到共合段南环路约2公里。二、维修标准:1、清理完所有路边塌方;2、路面刮平上土压实,并且水毁路段要用砂石填铺垫平;3、整个路面铺设沙石,厚度不低于10cm,路面宽度不小于4米;4,完善路边排水沟,确保沟内水流通畅。三、维修时限:工期从20__年8月20日至9月20日。四、工程造价:工程由乙方包工包料,工程总造价206000元。五、验收:维修工程完工后,由甲乙双方组织有关人员对维修工程进行验收。六、付款方式:维修工程由乙方垫资施工,工程经验收后甲方一次性给乙方付清工程款。七、权利和责任1、乙方必须按合同要求采用沙石土铺垫路面并压密压实,如不按要求施工,甲方有权拒绝验收,拒付工程款。2、甲方有责任配合乙方协调施工过程中出现的矛盾。3、维修工程验收合格后,甲方必须在当年内一次性付清工程款,。4、如乙方在维修过程中,出现任何事故,一切由乙方自行承担,甲方不负任何责任。八、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份。甲方:乙方:20__年_月_日维修合同篇2甲方:___________乙方:___________由于学校综合楼后面围墙倒塌需维修,经校委会研究,上报思南县教育局同意,将围墙建筑的保坎、围墙、清基、清除多余泥土包给乙方。经甲、乙双方协商,同意以下条款,并形成下述合同,双方必须共同遵守。一、围墙保坎位置学校综合楼后面围墙倒塌部份。二、围墙保坎要求1、在原围墙的基础上。共需建筑围墙保坎50米(含垃圾坑)。2、围墙保坎要求:宽___________米,深___________米。完全用条石安装。三、建筑材料要求:全部由学校提供建材。四、工钱:___________元每人每天。每天工作按8小时计算。五、付款方式工程完工后,经甲方验收合格后,方支付劳务款。如工程存在问题,能够整改的,要限期整改,不能进行整改的,要拆除重建,否则不支付任何劳务款。六、其他要求1、工期:合同签订之日起,止月完工,所造成的一切损失由乙方支付。2、施工期间,甲方有权对工程进行监督,对于出现的问题,乙方要立即进行整改。3、施工期间乙方一定要确保安全,由于乙方责任造成的安全事故应由乙方承担承担。7、未尽事宜本着互谅互让的原则协商解决。8、此合同一式两份,甲、乙双方各一份。甲方:___________负责人签字:___________乙方:___________负责人签字:___________年___________月___________日维修合同篇3发包方(以下简称甲方):______________维修方(以下简称乙方):______________兹有________________一期、二期项目(含高层、别墅、商铺)处于质保期内,原施工单位将没有时间或不能及时维修的项目委托甲方负责组织维修。现甲方将原施工单位没有时间或不能及时维修之项目委托给贵公司负责维修,为了加强甲、乙双方合作,明确责任,保证工程在施工过程中顺利进行,双方在自愿、平等的基础上研究决定,特签订本合同:一、工作内容及联系人:1、协议项目:______________________________项目一期、二期(含高层、别墅、商铺)原施工单位没有时间或不能及时维修之项目;2、联系人:_①甲方联系人电话:______________,全面对工程质量、进度、付款、签证等行使甲方应有的职责和权利;②乙方联系人电话:______________;全面负责工程施工质量、进度、安全等乙方应该承担的相关事宜。二、工程流程原施工单位质保期已过或口头、函件形式催促在规定时间内均未来质保维修→甲方签发《维修审批单》(见附件一)→甲方组织乙方维修安装人员进场维修→乙方维修人员按照《维修审批单》制定的维修方案施工→维修完毕后乙方维修安装人员清理现场→甲方组织维修小组验收→验收合格后各方审核签名确认《工程移交单》(见附件二)→维修工程结束。三、甲方权利义务:;,发现问题及时解决,乙方在一切正常条件下,如不能按质按期完成工作的,甲方有权随时终止协议,由此造成损失由乙方承担;,要求乙方对现场工作人员进行调整和重新配置(与乙方权利义务互换);,合同内未有价格,乙方不得以价格未核算出来,拒绝和拖延施工,如因乙方上述原因影响甲方对小业主交房和索赔闹事,产生后果由乙方承担,甲方有随时解除合同权利;。四、乙方权利义务:、人工费、机械设备费及税费;《维修审批单》所要求的工期完成各分项维修、安装任务和总维修、安装任务;,如与物业、业主的协调,水、电、特殊材料供应;,服从甲方对整个施工现场的协调指挥,做到安全文明施工,确保整个施工现场管理畅通有序;(维修)方案进行施工实施,并合理安排工期,加强施工进度和质量控制,确保工程在协议规定________日期前完成;,认真贯彻执行甲方要求的各项安全管理制度,确保在整个施工期间不发生任何不良事件或安全事故;、设备,生活自理,人员自行组织,确保安全;在整个维修安装工程进程中,乙方负责办理全部工作人员、随从人员和相关人员人身意外伤害保险;由于乙方自身原因造成的安全事故,由乙方自行负责,甲方概不承担任何责任,因此产生的后果及造成的损失由乙方负责;,质量瑕疵等给甲方造成的损失由乙方负责返工和赔偿损失,由此产生的返工、维修、安装等费用增加由乙方承担,但是甲方付给乙方的总费用不予增加;,暂停施工,工期延误,工期得以顺延,双方互不承担责任;、外来人员及相关人员的生命、财产安全保障工作;与生命财产相关产生的任何经济、法律责任,全部由乙方承担;、物业公司的相关规定及要求,与业主妥善协调关系,如有乙方施工人员在施工期间对业主(房屋产权人)、物业及其他人辱骂或打架斗殴的一经发现罚款________元;,如因乙方泄密导致甲方经济、声誉损失,甲方有权终止合同、追究乙方责任并要求乙方承担相应责任、赔偿。五、质量及安全:,防水工程质保5年(原建筑产生不均匀沉降造成裂缝超过限度、建筑物受到外来伤害、建筑物使用不当或者人为伤害除外),在质保期内,甲方有权监督及要求乙方履行相应的质保义务;、规范及甲方的要求进行施工,如工程质量不符合上述要求,甲方有权暂扣相关工程款直至乙方返工符合质量要求,乙方自行承担返工费用,且工期不得顺延,还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算),以及赔偿业主(房屋产权人)的经济损失。,对于施工过程中造成的一切安全责任事故,以及给业主(房屋产权人)造成的损失等,全部由乙方自行承担;,且是符合设计要求的合格产品。否则,应及时、按照甲方要求更换并赔偿甲方的损失;,保修期应从维修合格之日起继续顺延,期限参照合同本项1执行。六、维修时限:1、乙方必须按双方约定的时间完工,具体约定时限见《维修审批单》,如发生不可抗力因素,可以视情况工期顺延,否则,视为违约,每延期一天赔偿甲方赔偿甲方工程总造价______%的违约金并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失),超出双方确认工期一周视乙方严重违约,除赔偿甲方延期费用及损失外,甲方有权解除合同;2、以上造成的损失和违约金甲方可直接从工程款中扣除;七、验收方式:1、甲方在接到乙方书面验收通知后,应在________个工作日内组织相关人员会同乙方进行验收,以《工程移交单》为验收合格付款的唯一依据。2、保修期内如发现工程质量存在问题,乙方应负责在甲方规定的期限内返工完善,由此所造成的损失及费用由乙方自行负责。八、维修费用及结算方式::①普通维修按工日累计结算(___________元/工日);②大型维修由甲乙双方商定维修价格;、商定维修价格等具体事宜。(维修)的材料费用由乙方承担,___________元以上施工(维修)的材料由乙方自行采购,费用不得高于市场价且乙方必须保证材料质量合格。(含人工、材料、机械设备等)需开具发票,税费由乙方承担;:①按每季度/次结算;②按半年/次结算;③春节前结算。(含观察期)每次结算支付工程款95%,剩余5%为质保金,质保期满后三个月内一次性支付余款5%。,需按所欠金额5‰/天的标准向乙方支付违约金。九、争议解决方法:如在履约过程中发生合同纠纷,由甲、乙双方协商解决,协商不成,上诉至项目所在地人民法院。十、附则:,具有同等法律效力,甲方执二份,乙方执一份,自双方签字、盖章之日起生效;,期满双方无异议再顺延年。,甲、乙双方签订补充协议。