意向施工合同范本.docx

该【意向施工合同范本 】是由【微笑微笑】上传分享，文档一共【6】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【意向施工合同范本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2/10意向施工合同范本意向施工合同范本怎么写?我们为您准备了1篇优秀的施工合同合同范本、样本和模板,告诉您书写意向施工合同范本在排版和内容上有哪些注意事项,希望对您有所帮助。施工承包意向书甲方发包人:乙方承包人:根据《民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规,遵循平等。自愿。公平和诚实信用的原则,经双方友好协商就乙方承包甲方xx社区期项目工程的施工事宜达成以下条款,特订立此合同双方共同遵照执行,如按照招投标签订的制式(备案)合同与协议不一致时,以本协议相关内容为准。一、工程概况:1,工程名称:xx社区期2,工程地点:xx县xx镇xx社区3,结构形式:砖混结构4,建筑面积:2栋,5层+1,(共10500左右平方米)二、工程承包范围以发包人提供的施工图中交房标准包工包料进行总承包施工图纸,所含土建,安装等全部工程内容(挖槽,基护)3/10三、承包方式:包工包料,垫资施工四、合同工期:开竣工日期:开工日期自挖槽,3:7灰土始直交钥匙完毕,()天,以甲乙双方监理确认现场签订日期为准,总有效工期()天如遇其他不可抗拒因素双方具体协商五、工程质量工程质量标准:1,达到国家现行规范规定的合格标准。2,做到与工程质量相匹配的施工技术,资料完整齐全。3,材料要求:(1),乙方负责工程所有的施工材料及设备的购买,乙方所购的施工材料,必须符合国家现行规范和有关行业技术标准,地方有关规定的相关质量要求,要求国标(2),乙方未购的材料设备均需通知监理人员进行进场报检和鉴定取样工作,并且经检验不合格的材料。设备不得用于工程上。(3),乙方负责及时准确的编写和整理全部工程技术资料,并用于工程竣工验收将竣工资料整理成册,按建设行政主管部门要求的份数送交甲方。六、工程款结算方式及付款方式1、结算依据:工程结算以发包人审核签字后的竣工图纸,图纸会审工程联系单、设计变更工程洽商、施工现场签证单及甲方认可的施工文件等原件为计算依据,包工包料:每平方米捌佰叁拾元整。工程变更不得超过壹仟元,不计价,超过壹仟元,甲方付给乙方材料款,材料及人工费调整按当地xx市信息指导价执行。3/102、工程付款方式:(1)、乙方与甲方签订正式合同后,交保证金元±%。(2)、垫资三层封顶后付已完工程量的70%,七日内付清并返清保证金。(3)、所承建楼封顶后,付已完工程量的70%(含已付款)七日内付清。(4)、交钥匙后经验收合格十五日内付总价款的95%,留5%为质量保修金,保修期满后付清,(保修期一年)七、双方权利义务1、甲方的权利义务(1)、负责施工现场三通一平工作。(2)、负责确认水准点、坐标点,以及书面形式通知乙方。(3)、负责向乙方提供设计图纸4套(包括一套竣工图纸),组织设计单位和乙方,管理单位进行图纸会审。(4)、保证合同的有关条款及时向乙方支付工程款。(5)、有权监督乙方的工程质量、工程进度。5/10(6)、甲方有权根据工程管理的实际工作情况,提出调整乙方项目部的管理人员构成和相关管理要求。(7)、及时组织相关单位进行竣工验收。(8)、甲方负责承担全部招标代理费用。2、乙方的权利、义务(1)、服从甲方施工现场的场地和分配高度,严格服从监理单位的施工管理中的职权和各项管理要求,监理单位应在工程管理中对甲方负责。(2)、施工时施工现场的临时道路、临水、临电的现场布置工作。(3)、开工前必须向甲方提交有效的施工组织设计。(4)、负责整理图纸会审的资料。(5)、乙方现场施工代理人,必须由乙方开具的法人委托书有,必须以书面形式加盖公章。(6)、施工现场组成保证施工需要的项目部,同时负责其他相关事宜,建立本工程需要的质量保证管理体系,保证施工组织设计的实施。(7)、积极配合甲方和监理单位的质量检查,按照要求提供资料:隐蔽工程质量,检查最晚提前一天通知甲方和监理单位有关人员,应妥善做好进场材料的保管和存储,避免发生损失和丢失。(8)、确保施工现场整洁有序,做到安全生产、明文施工并做好环境保护和场扬尘治理工作,严防发生各类伤亡事故,如有发生责任及损失由乙方承担。6/10(9)、做好本工程的安全保卫工作和已完工程的未交甲方前的成品保护工作,认真执行甲方各项管理规定。八、违约责任1、双方在履行合同过程,因违约造成的损失由违约方承担。2、因甲方原因造成乙方不能进场施工,给乙方造成损失,超过一个月,乙方有权解除合同,甲方应支付费用和损失,按银行利息加倍赔偿违约金。3、因甲方按协议规定的时间如数支付工程款,如逾期一天按拖欠支付工程款的千分之五,支付乙方违约金,逾期两个月,乙方有权停止施工,工期顺延,并承担乙方因停工期间所有的经济损失及按上述约定支付乙方违约金。4、工程质量达不到建设部颁发的规范合格验收标准,发包人有权对承包人进行处罚,限期修复,延误工期不顺延,由此造成的损失均由承包人承担。九、工程验收竣工日期。发包人在收到承包人竣工报告十五个工作日内,组织有关单位验收,工程竣工验收通过,承包人送交竣工报告日期为实际十、其它1、本工程经政府有关部门招标后,发包人与承包人所签的《建设工程施工合同》,本合同与补充合同不一致时已补充合同为准,补充合同与本合同具有同等法律效益。6/10十一、争议与解决办法在履行工程中争议由xx市建设主管部门调解,调解不成的任何一方向工程所在地的人民法院提起诉讼。发包人(公章)承包人(公章)法人或其授权代理人签字法人或其授权代理人签字身份证号:身份证号:通讯地址电话:通讯地址电话:年月日年月日上一篇:墙保温施工合同书(5份合同范本)下一篇:加油施工合同