施工合同示范.doc

该【施工合同示范 】是由【春天资料屋】上传分享，文档一共【4】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【施工合同示范 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。新版施工合同示范文本篇一:发包人(全称)(以下简称甲方)承包人(全称)(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其余有关法律、行政法例,依据同样、自觉、公正和诚实信誉的原则,两方就本建设工程事项磋商一致,订立本合同并共同依据履行。一、工程大体1、工程名称:2、工程地址:二、工程的承包形式及范围1、轻包形式,按图纸要求施工2、承包范围全部资料由甲方负责、工具类全部由乙方负责,将未完成的强弱电、消防、通风等(全部电的施工),按图纸要求施工,直至完工查收合格为止。三、合同数目及价款1、按图纸要求2、工程价款总价款为壹拾万元正()四、合同期动工日期2011年3月15日完工日期2011年5月15日合同工期总天数天。时期如遇不能够抗力要素的影响,经甲方和监理署名认同后,工期可相应顺延。五、工程质量标准符合国家查收标准六、付款方式1/4签署合同工人进场后,甲方预支生活费伍仟元(￥),施工中每完成一层付薪资款壹万贰仟元(大楼合计六层),节余部分待工程完工查收合格后一次性付清。七、施工组织与工期1、乙方在收到甲方正式施工图纸后三日内向甲方提交施工方案,甲方对乙方的施工组织方案进行赞成审察,安排图纸技术交底。2、乙方必然按合同工期和赞成的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监察、检查,工程实质进度与计划不符合时,甲方、监理有权限时改良,乙方应按甲方、监理的要求提出整顿举措报甲方、监理审批后履行,时期赶工开销由乙方自理。八、安全及xx施工与管理1、乙方必然严格履行有关安全操作管理规范。2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工,不然结果自负。3、特别工程需要拥有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。4、在施工过程中发生的工伤事故或其余内部纠葛,由乙方自行办理并担当全部经济责任。工期不得顺延。5、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场所标准化管理,因标准化管理不到位惹起的全部处分和损失由乙方自行担当。6、乙方应优先发放施工人职薪资,不得拖欠,并办理好劳资纠葛及有关问题,不得所以影响施工,以及不得给甲方造成不良影响,不然甲方有权采纳消除合同、责令散场、要求补偿损失、支付违约金等举措。九、甲方责任1、甲方必然恪守合同付款方式。2、甲方为乙方劳务工人供给住宿。2/43、如甲方原由造成歇工,甲方负责支付乙方的机械设施租借费(按市场价计算)工期顺延。十、乙方责任1、按商定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。2、必然遵照甲方现场管理,恪守纪律及行政规章、恪守各项规章制度,维护甲方名誉,如发生有成心伤害甲方名誉,严重违犯纪律,违犯协议的行为,甲方有官僚求乙方补偿经济损失或担当违约责任,直至停止合同。3、乙方不得以任何原由私自歇工或悲观怠工,以及采纳喧华、威迫等不妥手段,不然,甲方有权责令其散场,全部结果由乙方担当。4、本工程的质保期一年,质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修,日内维修完成,不然维修费从质保金中扣减,不足部分,乙方应予补偿。质保期满,如无质量问题,质保金退还乙方,不计利息。5、乙方应依据有关规定,主动对工程项目进行质量追踪回访。6、乙方必然保护好已铺好的地板砖等,若有破坏,由乙方全部负责。十一、违约责任1、两方应严格恪守协议,若有违犯,按本协议有关商定担当违约责任。2、甲方如延缓付工程款,应担当对付款部分的银行贷款利息。3、乙方如延缓工期,乙方应担当对甲方造成的经济损失。十二、附则1、两方在本协议中未商定的,按国家法律规定履行。2、本协议经两方署名盖印后奏效,本协议一经署名,两方应严格恪守,如因履行本协议发生争议,两方应磋商解决,磋商不能够,由签约所在地人民法院判决。3/43、本协议一共四页一式份,两方各执份,拥有同样法律效劳。发包人:承包人:住处:住处:身份证号:身份证号:年代日4/4