2024年农村建房与施工合同.docx

该【2024年农村建房与施工合同 】是由【mama1】上传分享，文档一共【48】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024年农村建房与施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2024年农村建房与施工合同农村建房与施工合同1 甲方(负责人):_________________ 乙方(承包人):_________________ 根据有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。 一、建筑工程概况 开工期为_________________月下旬。本工程为砖混结构,在_____________迎宾街北面,西邻_______________东至_______________,建一栋二层楼门面房,连地下室实为三层建筑。面积约300多平方米,以实际建筑面积为准。 二、合同价:本工程为甲方包料,乙方包工,包工价一次性包死,每平方米包工价为:_________________元人民币,总包工价以实际面积为准。 :工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、等材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。 2、工程内容:从基础打灰土连续完成甲方要求的主体框架结构,室内外的抹灰,楼房高度以及前面部份式样,到封顶。及电路,上下水安装。 :施工中要按规定进行,质量要求墙面平直,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平,钢筋两头弯角。 三、双方的'责任 ,甲方必须保证通电,通水,通路,建筑面积平整,不能影响施工。与周边邻居因地界,建筑物,线路等纠纷由甲方出面解决。 ,乙方不得随意改变施工方式,因施工过程中,发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致。 ,安全施工,要有足够的安全保障机制和措施,因乙方不注意安全,出现安全事故,甲方不承担一切责任。 四、结算付款方式为现金支付,甲方根据工程进度计算付给乙方部分工资款,甲方工程完工后,如无重大质量问题即一次性付清余款。 五、如未尽事宜由双方协商解决。 六、本合同一式二份,双方各执一份。 甲方签字(手印):_________________乙方签字(手印):_________________ _________________年_________________月_________________日_________________年_________________月_________________日农村建房与施工合同2 甲方:___________ 乙方:___________ 甲方在建房屋一栋,现由乙方承包施工,甲乙双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守: 第一条、工程概况 甲方自建房位于___________,房屋共____层楼,一层面积为____平方米,二层面积为____平方米。 第二条、承包方式 1、采用包工不包料方式承包。 2、甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。 3、乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。 第三条、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。 第四条、合同价款及付款方式 1、工价为每平方米_______元,建筑总面积_______平方米,合同总价款为人民币_______元。 2、付款方式:由甲方分四次付清合同总价款。第一次在基础工程完工后由甲方付给乙方合同总价款的30%,即_______元;第二次在主体工程完工后,%,即_______元;第三次在工程全面竣工后由甲方付给乙方合同总价款的30%,即_______元;剩余10%,即_______元作为质量保证金,在工程交工一年后如无重大质量问题,由甲方全部付给乙方。 第五条、双方的权利及义务 1、甲方的权利及义务: (1)甲方应向乙方提供“三通一平”。 (2)按期付款。 (3)及时向乙方提供所需要的各种材料。 (4)在工程开工前向乙方提供设计图纸2套。 (5)在施工过程中,如发现存在质量问题或私自变更设计图纸的现象,甲方有权要求乙方返工。 2、乙方的权利及义务: (1)按图施工。在施工过程中如需对原设计作出更改,需经甲方同意后方可修改。 (2)保证工程质量。 (3)保证工期,按时交工。 (4)在施工过程中,需要哪些材料,乙方应提前2-3天告知甲方,以便及时购置。乙方应本着节约的原则,不得浪费材料。 (5)在每一项分项工程完工后,乙方应征得甲方验收同意后方可进行下一道工序。 (6)乙方应重视安全生产,一切安全责任均由乙方自行承担。 风险告知:合同中应明确双方当事人的权利、义务,以利于受委托人在权利范围内完全履行义务,顺利完成委托事项,如果在合同履行期间内发生争议,双方当事人也有清楚的尺度衡量自己行为得失,便于争议的解决。 第六条、质量要求 工程质量必须达到国家建设工程质验收合格标准要求,符合建设设计与施工规范要求及甲方的施工图纸设计的要求。 第七条、安全施工 1、乙方进场必须严格按照工地的安全生产技术操作规程施工。 2、正确和安全使用工地的一切电器设备及临电,必须戴安全帽。 甲方:___________ 乙方:___________ 日期:___________农村建房与施工合同3 甲方(发包方):_______________________________ 身份证号码:___________________________________ 联系方式:_____________________________________ 地址:_________________________________________ 乙方(承包方):_______________________________ 身份证号码:___________________________________ 联系方式:_____________________________________ 地址:_________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规,为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方通过友好协商就房屋建设工程承包事宜达成一致,签订合同并共同遵守履行。 一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。 乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。 二、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。 三、承包价格 每平方米人民币_______元,建筑面积按每层楼外墙计算,预计总价款:_______元,大写(人民币):______________。 四、付款方式 合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付合同总价款的_____%,即人民币_______元。完成第一层砖砌并捣制好楼面支付合同总价款的_____%,即人民币_______元。完成第二层以及屋顶支付合同总价款的_____%,即人民币_______元。工程全部完工,交验完毕支付合同总价款的`_____%,即人民币_______元。预留_____%为质量保证金,完工一年内无质量问题,清尾款。 五、工程期限 工程期限____天,自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。 六、双方责任 甲方负责水电到位供给及原材料及时进场,每日午餐。 乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。 七、质量要求 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。 八、注意安全 ,施工防护措施到位,安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。 、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。 八、违约责任 、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失; ,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_______%向甲方支付违约金。 九、其他约定 、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准。 十、争议的处理 双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,选择以下第_______种方式解决争议。 (1)甲、乙双方可将争议提交______________仲裁委员会进行仲裁,该仲裁应是终局的,并且该仲裁裁决对双方具有法律上的约束力。 (2)提交_________法院诉讼解决。 风险提示:在约定争议管辖条款时,一般应约定由自己所在地的人民法院管辖。在合同约定管辖权时要注意以下三个事项:第一,约定诉讼管辖,双方当事人可以约定下列管辖地之一:双方当事人住所地、合同签订地、合同履行地、标的物所在地法院管辖,在选择时只能选择其中一项,否则约定无效。第二,在选择仲裁管辖时一定要注意仲裁机构名称不得有错,更不能先多个仲裁机构,否则约定无效。第三,在约定管辖时还注意,约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖,两者只能选择其一。 十一、合同生效及补充 、乙双方在签署本合同时,对各自的权利、义务、责任清楚明白、充分理解,并愿按本合同约定严格执行。 ,经双方协商一致后,可另行签订补充协议,补充协议为本合同之有效组成部分。 ,双方均应在涂改部分签字或加盖公章确认,否则涂改部分无效。 。双方签署的相关文件与本合同具有同等法律效力。 。