钢结构专业分包协议合同.docx

该【钢结构专业分包协议合同 】是由【天随人愿的夏天】上传分享，文档一共【9】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【钢结构专业分包协议合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同-*专业工程分包合同分包工程名称:发包方:分包方:施工地址:-*发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规,依照相同自觉、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。第一条工程大要及承包工作内容工程名称:工程大要:详见施工图承包方式及分包工作内容:承包方式:包工及辅材、包机械、固定单价合同;分包工作内容:依照业主、设计、甲方等共同确认的《》施工图纸的钢结构工程、施工方案、施工规范等要求达成所有钢结构现场量测下料工厂加工制作(钢结构主材由甲方供料)、钢构件现场安装、压型钢板铺装(压型钢板甲方供料)及抗剪栓钉焊接、钢结构防腐、检验、试验、所有辅助资料及机械、构件运输、成品保护、税金及其他所有的花销。临时建筑物、临水临电所需人工(临电甲方供应至二级箱,临水甲方供应至楼层点);现场文明施工,要求达到每日施工活结束清料具净;达成本工程所有机械及生产工具的租借及进出场花销;肩负自己所有施工人员的工伤保险费及医疗保险费;第二条作业人员承包人依照工程需要向发包人供应作业人员共名。第三条合同工期钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同年代日甲方将施薪资料运输至乙方指定的钢结构加工厂,年代日起至钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同年代日乙方达成所有承包范围内的施工任务。:钢结构加工制作安装综合单价为元/吨(含所有人工、辅材资料、机械及深入设计、风险等所有花销,包括税金和管理费)、压型钢板铺装费综合单价元/㎡(含抗剪栓钉),钢结构总量暂估吨、压型钢板工程量暂估㎡。钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同暂估价:元(大写),最后结算,以双方共同确认的图纸量为准。最钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同终结算需要发包方现场负责人、生产经理、安全经理签认查收单后方可办理结算手续。:本工程合同范围内甲方不认可任何零工。,承包人向发包方递交完满的结算资料,发包方在收到结算资料后共同确认施工工程量恩赐结算。钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同-*:钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同合同签订后,钢结构加工、,经业主、监理单位查收合格,支付工程款至达成量元加工钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同的80%.钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同如因承包方自己原因造成工程返工或工期延缓的,发包方有权延期支付工程进度款并恩赐承包方进行处罚。双方办理本分包合同竣工结算后一个月内,支付至竣工结算款的95%.本工程的保修期为贰年(国家或行业规定保修期高出贰年的,依照国家或行业的规定履行)。保修金为工程竣工结算额5%,保修期满后三个月内,甲方向乙方支付保修金余额。保修金不计利息。第六条安全施工、重要伤亡及其他安全事故办理安全施工:发包人、承包人必定贯彻、履行国家和政府、行业主管部门推行的相关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。,双方约定以下:本工程保证无重要工伤事故,杜绝死亡事故;%以内。如发生安全事故,所有责任均由承包人肩负。达到北京市建筑工程安全文明工地,让业主满意。如未达到此标准,%标准支付违约金,所有责任由承包人肩负。第七条工程质量、查收与保修工程安装质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工查收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在获取发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依照。承包人必定依照国家规定的质量标准、施工查收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须马上向发包人提出,获取文字改正洽商手续后方可连续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的花销由承包人肩负。承包方必定严格依照施工图纸进行施工,任何未经业主、监理、设计院及发包人等四方确认的优化设计,由承包方肩负质量安全责任。由于承包方施工方法及施工措施不当,致使新增结构的质量问题或对原结构造成的伤害,则所有责任和补偿花销由承包人肩负。分包工程查收以国家宣告的施工查收规范、质量检验标准及施工图为依照,自分包工程施工达成后7日内由发包人、承包人共同办理书面查放手续;预期未办理查收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为吻合合同要求,工程交工。对工程的质量标准,双方约定以下:本工程质量标准为合格。如承包人未达到此标准,承包人依照合同价款5%标准支付违约金。钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同-*双方对工程质量有争议,由双方赞成的工程质量检测机构判断,所需花销及因此造成的损失,由责任方肩负。,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。●因战争、杂乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不能抗力;●承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获取施工必定的指示、工程资料、图纸等,钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同致使施工不能够正常进行;●一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计高出●发包人赞成工期顺延的其他情况。、承包人应严格履行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”8小时;,加强科学管钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同理,坚持文明施工。对本工程的文明施工标准,双方约定以下:承包人要依照北京市文明安全施工的相关规定进行现场管理,创文明工地,达到A级标准。若是达不到,自觉接受处罚,并在发包人规定的限时内整改。打架打架的10000元/次,盗窃500元/次,并补偿发包人由此造成的所有损失,,情节严重的将移交公安机关。、机械设备的及生产工具所有由承包人供应,花销自理。、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。,供应必要技术资料和办理施工洽商。、查收,督查承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,资料领用情况及行政管理事务。,负责供应及时有效的设计图纸。,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改建议,督促承包人进行整改。。,负责平常施工的管理、协调工作。钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同-*,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得高出60周岁。(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码、健康证、务工证、暂住证、特别工种上岗证),作为本合同附件。并负责办理其劳务注册备案手续、劳务工人及其财产的所有保险,花销均由承包人自行肩负。,作业人员必定持证上岗。承包人必定保证人员相对牢固,不能够随意变钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同更备案人员,人员变动率小于3%,遵从发包人的兼备安排,一致调动。钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同承包人确认为派驻工地的施工代表(附授权委托书作为本合同附件),负责平常钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同施工的管理协调工作。未经发包人书面赞成,承包人不得更换项目管理经理和其他主要管理人员。钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同承包人擅自更换项目经理的,发包人将对承包人处以1000元人民币/次·人的违约金,违约金直接钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同从工程款中扣除;违约金直接从工程款中扣除。发包人有权提出要求,更换认为不称职的项目经理及管理人员,但承包人的履约责任不能够免除。,双方协商后可提前停止合同。发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此受到的经济损失肩负连带责任。“合格”,承包人应保证达到此质量标准而采用的各种措施。承包人负责的资料选定须有发包方确认,如有由于分包方在未经发包方赞成的情况下进行施工生产,一经发现,发包方有权勒令分包方停止施工,由此所产生的所有损失由分包方肩负。承包方有责任配合发包方同业主达成施工中洽商改正的确认,禁止因图纸延缓造成的工期延缓负责。承包方须在工程施工过程中按发包方要求供应填报各种技术商务资料,所有获取发包方审批的文件、资料、资料、设备等,其实不能够免除承包方之所有责任。承包方的现场组织管理应依照发包方的CI战略、IS9001质量管理系统、IS014000环境管理系统、OHSMS18000职业安全卫生系统运行,承包方应依照发包方的要求编制质量保证系统、质量计划文件等,并报发包方审批后方可推行;如在施工过程中出现质量问题,发包方将向中标单位索赔所有的经济及工期上的损失。承包方应有必然的资本筹办实力,工程进度款若因业主原因未支付给发包方,承包方需要筹办资本保证工程进度,不得拖故停工,不得对发包方进行工期、花销等方面的索赔。钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同-*承包方必定许诺肩负自己的施工人员人身保险、施工设备保险。承包方必定保证本工程不得发生任何零工。承包方有义务配合甲方指定的后续分包队伍施工,友善共处。承包方必定按发包方确认的进度计划组织施工,接受发包方及监理人员对进度的督查和检查。工程实质进度与经确认的进度计划不符时,承包人应依照发包人的要求及提出改进措施,经发包人确认后履行。因承包人原因致使实质进度与计划进度不符时,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。但在任何情况下,承包人不得以发包人的这些标准作为其推却或免除自己责任的理由。承包人不得以任何原因暂停施工,否则视为承包人违约,发包人有权不支付节余工程款,并有权清除合同。同时勒令散场。承包人因安全、文明施工原因被政府逼迫停工、视为承包人违约,由此造成的所有损失由承包人肩负。第十四条违约责任发包人违约责任发包人高出约定的支付时间不支付工程款或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能够按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人赞成后可延期支付;发包人不按合同约定支付决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面见揭发包人原因,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失补偿费。承包人违约责任除本合同有约定外,发生以下情况均视同承包人违约,承包人应向甲方肩负违约责任:因承包人原因不能够依照合同约定的竣工日期或发包人书面赞成顺延的竣工日期竣工并移交整个工程,每逾期一日,承包人须向发包人肩负人民币5000元/日的违约金,违约金直接从工程款中扣除。当竣工工期延缓至5个工作日以上时,发包人有权清除本合同。如工程出现严重质量问题致使无法填充或整体工程的查收无法达到合格标准,发包人有权清除合同。承包人在施工过程中发生火灾、死亡事故等安全事故时,发包人有权清除合同。发、承包人双方任何一方违约致使合同提前清除的,违约方除补偿对方的实质损失外,还要补偿元违约金;遵约方也能够选择不清除合同,但仍有官僚求违约方支付违约金并肩负一的确质损失。承包人在施工过程中发生火灾、死亡事故等安全事故时,除肩负所有责任以外,发包人有权清除合同。当发包人正常支付承包人的工程款,但承包人故意拖欠施工劳务费,致使发生治安问题等不良结果或影响到本工程的正常进行时,发包人有权直接支付分包单位工程进度款,发生两次,发包人有权清除合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同-*承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有官僚求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至停止合同。因承包人责任造成质量事故和延缓工期,所有责任由承包人肩负。第十五条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方第一进行协商,协商不能,可向相关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不能的,可约定以下方式解决争议:1、向合同所在地劳动仲裁委员会申请仲裁。2、向人民法院起诉。第十六条合同的见效与停止本合同经双方签字盖章后见效。本合同在达成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告停止。第十七条本合同正本一式二份,拥有相同法律效力,双方各执一份,副本肆份。第十八条其他事项:1、承包方如未能履行本合同双方约定的工期、质量、安全、文明施工等责任和义务,发包方有权随时清出现场并追究其经济及相关责任。2、承包人必定坚持合法用工,对忽略政策规定私招滥雇人员而造成的所有事故和经济损失的,均由承包人肩负。承包人必定保证现场施工人员的相对牢固性,不影响施工。3、在承包人承包范围内的工程查收合格办理交接手续前,成品保护由承包人负责并肩负经济责任。4、承包人违反施工现场各项管理规定,不遵从现场管理人员管理且造成必然经济损失的,发包人将按结算额的1%对承包人予以处罚,造成经济损失由承包人肩负。5、本合同所发生的各项规定花销,由发包人垫付的,在预付款或结算款中扣除。6、本工程可能发生不能抗力或民扰问题。承包人报价已充分考虑不能抗力或民扰带来的停工、窝工等损失。承包人每个月停工累计在6个工作日以内,发包人不考虑工期顺延和经济补偿,每个月停工在6个工作日以上可考虑高出部分工期的相应顺延,但不得向发包人提出经济补偿。7、无论何种原因造成的工程停工,承包人自行调剂劳动力,不得向发包人提出经济补偿。钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同、现场管理人员及特别工种人员须按招标时供应的花名册派出,未经发包人赞成不得中途更钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同-*换,技术人员必定常驻现场。9、工人进场时办理胸卡,花销由承包人肩负。10、工人一致着装,其花销由承包人肩负。11、临水临电:包括现场临水、临电的布设及平常保护用工;楼层布水滴以下、二级配电箱以下部分的劳务用工及资料所有由承包人自行负责。12、承包人所有施工人员(含管理人员)必定无条件遵从发包人的管理,如有违反者,发包人有权对承包人进行处罚。13、承包人的资料、机具发包人有权进行分派,并应依照发包人的要求随时对资料、机具进行调整,其实不得发生任何花销。14、承包人自行肩负自己人员的交通、办公花销,施工现场供应工人生活住宿场所。15、承包人须与发包人签订《职业健康管理协议》、《职业安全卫生与环境管理协议书》及《安全生产与消防保卫协议》,与双方签订的合同拥有相同法律效力。16、双方约定本工程所有与经济相关的洽商、改正等来往的信件、在施工过程中发生的经济洽商改正,唯有经发包人施工代表(项目经理、项目部商务经理)签字后才能见效并方可作为结算依据,其他任何人签字无效。承包人的最后结算在项目经理签字后,唯有经过发包人公司总部审计,经发包人总经济师签字盖公司章后见效,其他任何人签字无效。17、本工程承包人依照合同约定及时足额将工程款支付给承包人后,如因承包人管理原因致使承包人民工得不到劳务费的,承包人应肩负由此引起的所有责任。18、承包人必定遵从业主的现场管理,遵守业主的各项管理制度,否则视为承包人单方违约,并由承包人肩负违约责任。19、承包人应配合发包人协调办理好与周边居民、单位及城管执法部门、市(区)建委等相关单位、部门之间的关系,因承包人的责任产生的花销由承包人自理。20、未尽事宜经过签订合同补充条款完满。钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同-*发包人(章)承包人(章)钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同法定代表人或委托代理人(签字)法定代表人或委托代理人(签字)钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同合同订马上间:年代日钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同钢结构专业分包协议合同