的施工合同模板八篇.docx

该【的施工合同模板八篇 】是由【微笑微笑】上传分享，文档一共【25】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【的施工合同模板八篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。1/34的施工合同模板八篇施工合同篇1 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合本工程具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本合同,共同信守。 第一条工程概况 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包范围: 四、承包方式: 五、工期:日历天 六、开工日期:年月日 七、竣工日期:年月日 第二条涂料选定 1、涂料选定:该工程涂料选用杭州金质化工有限公司生产的浙江大学“金质丽”品牌涂料。 2、基本施工工艺: a、墙面清理及修补(含找平); b、外墙专用腻子批底;2/34 c、外墙水性抗碱封闭底漆; d、弹性涂料面层; 3、施工前乙方须提供样品,待甲方确认后方可施工。 第三条合同价款的支付及结算方式 一、合同价款: 1、水性平面***碳漆面积(暂定)800平方米,单价70元/平方米,合计￥; 2、弹性平涂涂装面积(暂定)20xx平方米;单价35元/平方米,合计￥; 3、工程造价(暂估价)为:￥,大写(人民币):拾贰万陆仟元整。 二、工程款支付及结算方式: 1、涂料基层腻子批底完成后,甲方支付给乙方人民币6万元; 2、工程完工验收合格,决算完成后,甲方支付合决算总额的95%。 1、决算完成支付到决算总额的95%,留5%质保金,质保期一年满后一周内支付给乙方。 2、工程决算面积:以现场实际施工面积为依据。 第四条工程期限 一、根据工程实际情况,商定工程总工期(具备条件)天施工日,具体进场日期以开工报告为准。 二、如遇下列情况,工期相应顺延:4/34 1、按施工准备规定要求,不能提供施工场地、水源、电源、道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。 2、甲方代表同意给予顺延的的其他情况。 3、因甲方原因而影响下一道工序施工时。 4、人力不可抗拒的因素和其它不可预见的原因造成中途停工。 三、若发生工期顺延情况,乙方应就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告,甲方收到报告3天内应予以确认答复,逾期不答复,乙方即可视为报告内容被确认。 第五条工程质量、安全及验收 一、工程质量等级:工程质量应达到国家或相关行业质量检验评定合格标准。 二、乙方按“金质丽”施工工艺及材料说明,结合本工程的特点、要求进行外墙施工。 三、工程施工完工后验收以项目通过综合竣工验收合格为准。 四、施工过程中必须服从总包方统一管理和外墙装饰其他班组的配合。 第六条工程保修 一、本工程乙方质量保修期:工程施工质量保证一年,工程保质期内如属质量问题,由乙方免费维修。 二、质量保修期内,非乙方原因所造成的质量损坏或维修,乙方将提供免费人工服务。4/34 第七条争议解决的方式 本合同在履行过程中如若发生争议,甲方、乙方应协商解决;如果协商不成,经有关部门调解无效,则约定向合同签定地人民法院起诉。 第八条其它约定事项 一、本合同未尽事宜,一律按《合同法》的有关规定,经合同双方共同协商,作出补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。 二、本合同经甲方、乙方双方签字、加盖公章后生效,工程验收合格,结清工程款后终止。 四、本协议一式份,甲方份、乙方份。合同自双方盖章,代理人签名后生效。 甲方:委托代理人:电话:签约地点:签约日期: 乙方:委托代理人:电话:年月日施工合同篇2 甲方:___________ 乙方:___________ 甲、乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,甲方将_______环境景观工程委托给乙方进行深化及施工,为了进一步明确双方的责任,根据《中华人民共和国合同法》之规定,结合本工程的具体情况,达成如下合同条款,双方共同遵照执行。 第一条工程名称:___________________________5/34 第二条工程范围和内容 工程范围:按甲方批准的施工图为准。 工程内容包括:硬景(硬质铺地、园林小品等)、软景(乔木、灌木及草坪等)、水体、景观照明等。 第三条设计周期 本合同签订以后于______年______月______日前完成对扩初图的深化设计,其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计,以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。 第四条设计价款及支付方式 该项目乙方按______万元(大写:____元正)人民币包干进行设计取费。合同签订后三日内甲方支付乙方____万元(大写:____元正)人民币的设计定金,乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后,甲方支付乙方剩余设计尾款即______元(大写:______元正)人民币。 第五条施工工期 开工日期:以甲方批准的施工报告为准(开工时间最迟不超过______年______月______日)。 竣工日期:在有施工场地的条件下,工期为______天。 因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因(如下大雨等)所耽误的时间应不计工期,并作相应顺延。 第六条取费原则6/34 :sgd1-XX至sgd7-XX,收费级别按四类工程二级ⅱ档。 、乙双方对苗木品质共同进行认定,乙方按苗木送到工地价的30%收取栽植、养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等,大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果,并经价格确认。甲方对照验收,数量按实收方结算。 乙方应严格按照施工图进行施工,如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。 ,经双方核实后协商解决。 第七条工程施工价款及支付方式 (大写:___________)人民币,实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准。 %,其中______%为乙方施工人员、相关机械、设备等进场三日后,甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户上。剩余______%作为在成都采购材料及苗木的材料款。由甲方汇同乙方直接支付给材料及苗木供应商,不足部分亦由甲方增补。 ,甲方______日内审核并拨付乙方完成量的80%的工程进度款。8/34 ,双方于______日内办理完成决算,甲方扣除工程总价的10%的质保金,将剩余工程款支付给乙方。 %,在相应项目质保期满后,如未出现质量问题,甲方于2日内付清全部尾款,质保金不计利息。施工合同篇3 发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 甲方因建设需要,委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务,根据《中华人民共和国合同法》,国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,特订以下合同条款,双方共同信守遵行。 第一条、工程名称: 第二条、工程地点: 第三条、工程内容: 1、单桩深度暂定米,共约条,单桩竖向承载力特征值kn,单桩竖向极限承载力为kn。 2、本工程乙方包工包料,包打桩人工费,包施工用电缆,包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。 ①打桩单价:ф500桩按元/米,此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个),含税金。如使用标准桩尖,价格另议。桩接头采用焊接接头,接头不宜多于3个3。8/34 ②竣工结算时,按实际施工量计算,单桩计算方法,从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求,以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准:送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上,所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用) ③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。 第四条、施工工期: 1、自试桩之日起计个日历天,要求桩机在年月日前进场施工。并于年月日前完成全部打桩施工任务,如工期不能按期完成,每迟一天罚款合同总价的1‰,总额不超过合同总价的10%。 2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度,遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时,如因台风、暴雨造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商,签证,工期方可顺延。 3、因其他意外情况的停工,双方应共同查明原因,分清责任,其损失由责任方负担,由于停工,窝工原因而造成损失时,属甲方责任的,工期顺延,窝工半天起开始签证,窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的,由乙方自行赶工,乙方原因造成工期拖延,每延迟一天罚款XX元。9/34 第五条、付款方式: (一)乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。 (二)乙方在保质量的基础上,甲方同意以下付款方法: 1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续,并及时支付进度款; 2、打桩完工,桩测试合格付到总工程进度款的70%; 3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月,甲、乙双方视桩基础为合格工程,并同时支付工程余款。 第六条、承包方式: 1、技术要求:根据设计图纸和地质资料,乙方确保单桩设计承载力,以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格,费用则甲方负责;试桩不合格,费用由乙方负责,并保证返工合格为止,一切费用由乙方承担,并赔偿甲方相应的损失。 2、税金负责:由乙方负责,本工程价格为含税价。 3、水电费负责:由乙方负责。 第七条、甲方责任: 1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。 2、交施工图纸两份和地质资料一份,并组织有关部门会审。11/34 3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”,提供水源、电源到桩基础施工现场,保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面,地下一切障碍物,如场地下陷不能正常施工,甲方必须回填到乙方可以施工为止,费用由甲方负责,确保材料送到指定施工区域。 4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。 5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担,乙方负责提供有关资料。 第八条、乙方责任: 1、乙方委派同志为现场代表及项目指挥。 2、组织各种机械进退场,开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单),做好各项施工准备工作,乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。 3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。 4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。 5、确保单桩设计承载力,如经检验不合格,乙方负责因此而导致的经济责任。 6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。 7、严格控制工程进度,不得拖延工期,及时按阶段向甲方提交工程进度,以便甲方支付工程进度款。