工程拆除合同(15篇).docx

该【工程拆除合同(15篇) 】是由【碎碎念的折木】上传分享，文档一共【47】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【工程拆除合同(15篇) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。工程拆除合同(15篇)
撤除工程合同推举度:建筑撤除工程合同推举度:承包撤除工程合同推举度:私人承包撤除工程合同推举度:撤除工程施工合同推举度:相关推举工程撤除合同(15篇)
随着法律学问的普及,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,在达成意见全都时,制定合同可以享有肯定的自由。信任大家又在为写合同犯愁了吧,以下是我为大家整理的工程撤除合同,欢送阅读,盼望大家能够喜爱。
工程撤除合同1
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
经双方协商,甲方同意将面粉厂旧改工程立筒库爆破撤除工程承包给乙方施工。依据《中华人民共和国经济合同法》及国家法律的有关规定,为明确双方的有关责任、权利和义务,特签订以下协议条款,双方共同遵守。
一、工程名称:
面粉厂旧改工程立筒库爆破撤除工程
二、工程地点:
面粉厂
三、工程承包范围和内容:
按甲方安排的爆破范围及撤除挨次。
2、爆破撤除内容包括:布孔装药、起爆网路敷设、戒备起爆、爆后检查、进展砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落局部的破裂。
3、办理全部爆破工程审批手续。
4、做好安全防护栏的搭设,并满意验收要求。
四、工程量:
按实际方量。
五、结算方式:
按实际方量,以单方人民币1120230元包干,结算时扣除税金后支付给乙方。
六、施工工期:
30天
七、施工要求:
确保安全快速施工,爆破后钢筋与混凝土块根本分别,满意甲方、监理及业主的要求。
八、双方责任:
(一)甲方责任
1、帮助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系;
2、负责为乙方供应施工用房两间,作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇合点;
3、负责供应施工有关的图纸;
4、负责担当乙方爆破前按方案、规定等进展安全防护工作,对不符合规定、规程的必需整改完善;
5、帮助乙方在爆破施工时对戒备范围内人员(包括现场的甲方施工人员和生活区人员)的撤离工作;
6、负责供应乙方施工用电。
(二)乙方责任
1、乙方必需以“安全第一”实施整个爆破撤除工作,严格执行《爆破安全规程》GB6722-20xx及国家、省、市有关爆破工程安全的标准和规定,对不符合规定、规程的必需整改完善,仔细检查验收合格后才能起爆;
2、负责编写爆破设计方案和办理爆破有关报批手续,负责公安、交警等部门的协调工作,并担当一切费用(包括爆破安全评估费用);
3、在甲方气割钢筋时,乙方派安全员全程监护;
4、负责火工品材料的购置、仓储、运输至工地、回收回库及火工品的安全防护工作,并担当所需发生的费用及相应的安全责任;
5、在实施爆破时,如有爆破飞石震惊引起戒备范围外的人员、房屋、车辆砸伤、损害、担当一切安全责任(含经济),与甲方无关;
6、乙方必需担当起爆破安全戒备的全部工作,特殊是爆破前的戒备线的拉设和爆破现场周边的人员疏散,如因乙方安全作不到位而引起的安全事故,其一切责任(含经济)由乙方自行担当;
7、满意业主、监理、甲方要求,因爆破、防护等缘由,业主、监理及主管部门对甲方的惩罚由乙方担当,并有权暂缓支付工程款。
九、本合同双方代表签字盖章后生效,如发生争议由甲乙双方协商解决,协调不成由人民法院解决。
十、本合同一式肆份,甲方持贰份,乙方持贰份,双方签字盖章后生效,工程款结清后自动失效。
甲方:
法定代表人(或托付代理人)签字:
日期:年月日
乙方:
法定代表人(或托付代理人)签字:
日期:年月日
工程撤除合同2
甲方:
乙方:
双方本着公平互利、诚恳守信原则,通过友好协商,就甲方托付乙方完成墨管道横穿路段撤除工程达成全都意见,就相关事宜达成以下协议:
一、工程概况
1、工程内容:北内环路给水延长段工程DN600球墨管道横穿路段撤除;将所撤除管道、配件装运至美林自来水厂厂区内。
2、工程地点:南安市凤凰路(北内环)
二、工程工期:工期共计7天
三、工程总价
该工程总价为:人民币壹万陆千肆佰贰拾元整(小写:16420元)该价格包括为完本钱项工程所发生的工人、材料、机械及安全协调、税收等一切明示费用。
四、付款方式
乙方撤除工程完工并将撤除材料运至美林水厂厂区内,经甲方验收后七天内凭***支付全额款项。
五、解决争议的方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决,协商不成可向工程所在地人民法院诉讼。
六、其他
1、合同履行期间,甲乙双方对本合同内容作实质性的变更或订立补充协议,必需经双方当事人签字(盖章)前方能生效。
2、本合同从甲、乙双方签字(盖章)之日起生效,工程完工甲方付清工程款后合同失效,本合同一式贰份,甲乙双方各持壹份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
工程撤除合同3
发包方:___________________________________________以下简称甲方:
承包方:___________________________________________以下简称乙方:
为明确甲乙双方责任,有效维护双方合法权益,经甲乙双方友好协商,甲方同意将“_______________________”工程承包给乙方__________,特拟定以下合同,盼望双方共同遵守。
一、承包具体:
地点:
主要撤除的部份是:门面的门头广告牌、灯箱、木构造装修只撤除上部份、其中(安监局、武装部)这两个单位要撤除上面的字和数码管。有的门头不拆。
二、承包方式:甲方以单包工的方式发包给乙方,乙方负责到现场撤除。
三、承包金额及付款方式:
造价总金额:小写:(10000元);大写:壹万元。付款方式:签约后首付3000元,撤除后一次性付清。
四、工期:20xx年2月6日开工,至20xx年2月10日,完工。
五、甲方责任:
(1)通路、供应施工场地、明确施工位置、和户主协调等。
(2)积极协作乙方工作,解决所遇见的问题。
(3)结账准时不拖欠乙方工资。
六、乙方责任:
(1)按时施工,准时完成承包工程。
(2)重安全、强治理、主动和户主搞好礼貌关系。
七、未尽事宜:
(1)甲方如有拖欠工资,乙方可向甲方索取或向地方法院起诉。
(2)其它未尽事宜甲乙双共同协商解决。
八、安全责任:乙方在施工中是乙方直接造成的安全事故,与甲方无关,是甲方缘由造成的安全事故甲方要担当全部责任。
十、不行抗拒的因素:不行抗拒的因素和乙方无关,乙方不担当任何责任。
(1)因自然灾难、协调缘由引起的延误工期。
(2)撤除时全部损坏的物件,撤除的污染物。
九、补充事宜:_________________________
十、本合同书共____页一式二份甲乙双方各持一份,双方签字盖章后产生法律效果。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
工程撤除合同4
托付人:姓名:__性别:男身份证号码:_________
受托人:姓名:__性别:女身份证号码:_________
我拥有位于____________________的房产一套,因房产需登记,本人工作繁忙,不能亲自回家办理房屋的相关手续,特托付__作为我的合法代理人全权代表我办理相关事项,对托付人在办理下述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,担当相应的法律责任。
托付人系夫妻关系,受托人可以我的名义办理如下事项:
一、全权办理上述房产房屋有关登记以及签字手续,代为签署上述房合同,受托人有权自主选择补偿房产或补偿款。
二、如若补偿款,受托人可全权收取房屋补偿款。
三、如若补偿房产,受托人可全权于相关部门办理上述房产的登记手续。
四、此房屋的房产证以及本人的相关证件复印件等证件,已全部交给受托人受托人可持有全部证件全权办理相关手续。
受托人在其权限范围内签署的一切有关合法文件及办理的相关手续,我均予成认。
托付人:_________
受托人:_________
__年__月__日
__年__月__日
工程撤除合同5
甲方:
乙方:
经甲、乙双方共同协商,甲方将宜宾豆坝电厂主厂区内的废旧设备全部交乙方撤除,达成协议如下:
一、工程名称:宜宾豆坝电厂全部废旧设备撤除;
二、工程地点:宜宾市、宜宾县安边镇豆坝村;
三、工程承包范围:全厂全部物资(除电缆线外);
四、工程工期:进场后140天;
五、费用结算:
1、乙方撤除的人工工资及治理费用,按计件制计价,废铁撤除并转运至甲方指定位置或车辆能装运的位置,每吨废铁包干价180元。
2、房屋撤除至±0钢筋按1200元/吨计算;
3、上车费按30元/吨计算;
4、按出货的每伍佰吨结算一次帐。
六、技术要求:
1、乙方撤除应根据电厂及甲方的要求文明施工;
2、其余为了便于装车的废铁重量不能超过500kg/块,特别废铁除外。
七、甲、乙双方的权利和义务
甲方的权利和义务:
1、甲方向乙方供应住宿和水电费;
2、甲方应协调电厂及周边的关系所产生费用,由甲方担当。由于甲方缘由造成乙方不能顺当施工及阻挡停工等,由甲方付一切责任;
3、乙方进场前必需向甲方交纳保证金20万元;
4、工程完工后3天内如没有发生任何事故,甲方无条件退还乙方保证金;