工程合同延期协议书怎么写 工期延期协议.doc

工程合同延期协议书怎么写工期延期协议工程合同延期协议书怎么写由于某某原因出现,经双方协商一致将原合同约定的施工期限延长至----------,双方互不追究责任建设工程工程延期条款在施工合同中那条《建设工程施工合同示范文本》通用条款中有很多条款涉及工期延误的情形。工程款延期支付协议书怎么写工程款延期支付协议书甲方:乙方:一、甲乙双方于年月日签订合同。双方在合同中约定,该合同总价为二、合同规定付款方式:1、合同签订后七天内支付工程总价款的20%,即元(大写:元整),作为工程预付款。2、设备、电缆全部进场,经甲方确认后七天内支付合同总价款的60%,即元(大写:元整),作为工程进度款。3、工程完工,通过供电局、监理方及甲方验收合格、通电、办理完移交手续,且完成对甲方操作员培顺,经供电局及甲方责任人确认后七天内甲方支付工程总价款的15%,即元(大写:元整),作为工程款。4、剩余工程总价款的5%,即元(元整),作为工程质保金。三、应付金额实付金额逾期金额voidfunction(e,t){for(varn=(“img”),a=+newDate,i=[],o=function(){&&(“load”,o,!1),({img:this,time:+newDate})},s=0;s四、乙方已适当地履行合同义务,甲方对此并无任何异议;五、甲方由于原因,请求延期支付上述所规定付款方式的2、3、4笔款项,乙方同意在本协议约定的条件下,接受甲方此请求。就此情况,经双方经协商一致,签订协议如下:1、甲方以作为抵押,对于延期支付的款项,甲方将按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。2、根据公司实际确定具体的支付时间:3、延期付款期间,乙方不能因为资金不到位而影响工程进度,中途停止施工,否则乙方承担违约责任及损失赔偿。4、乙方同意甲方延期支付部分合同价款的请求。六、与本协议理解、执行有关的一切纠纷,由双方当事人协商,协商不成的,依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。七、本协议一式四份,双方各执二份。本协议自双方签字盖章之日起生效,至本协议项下工程款全部清偿时自动失效。甲方:(签字盖章)年月日乙方:(签字盖章)...余下全文>>建设部关于有哪些工程可以调整工期延期的规定工期可以顺延的是没有规定的但是根据合同示范文本中对延期的约定包括:1、因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担,停工期间必须支付的工人工资由发包人承担;2、在合同履行过程中发生的下列情形,属于发包人违约:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的;(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的;(3)〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的;(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的;(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的;(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的;(7)发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的;(8)发包人未能按照合同约定履行其他义务的。发包人发生除本项第(7)目以外的违约情况时,承包人可向发包人发出通知,要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的,承包人有权暂停相应部位工程施工,并通知监理人。发包人的违约责任承包人都是可以要求延期的什么是工程延期和工程延误?它们的区别是什么?如何处理?延期和延误是相当的,是指对承包商而言相当于业主的说法的,即对于承包商来讲,属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延误。延期和延误都是未按期完成计划,它们的区别就在于延期是由业主承担责任,而延误则是由承包商承担责任。处理方法:延期应由业主按合同约定予以工期顺延(即工期赔偿),以及承担或有费用和或有利润的赔偿(菲迪克条款下是可以赔偿利润的,而中国的合同范本难以支持利润的索赔);延误则承包商会被按合同约定的处罚条款和实际竣工后所延误的工期数承担违约金,并就工期延误或有的对业主造成的损失予以赔偿。建设工程延期上线不得超过合同的多少法律、法规建设工程延期的所谓“上线”规定,建设工程施工合同通常也没有这样的约定。但是,《建筑法》第九条规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工,因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开